Huamanga Municipalidad Provincial de Huamanga

APROBAR el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA 2018 de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente MÁXIMO HINOSTROZA PALOMINO contra la Resolución de Gerencia N° 533-2017-MPH/49.47 de fecha 07 de agosto de 2017; conforme a los argumentos expresados precedentemente.

Declarar PROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 del Proyecto de Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen izquierda del Rio Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho" – Quinta Etapa /ítem I: Jr. Libertad (Cda. 01, Cda. 02) Jr. Chorro (Cda. 01, 02) y Jr. Itana por el periodo de quince (15) días calendarios computados del 11 de diciembre al 25 de diciembre de 2017, por la causal establecida en el Artículo 169° Numeral 2) del Decreto Supremo N°350-2015-EF "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución la prestación adicional de obra. En este coso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado".

CONFORMAR el Comité de Verificación y Recepción de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Sectores Luis Alberto Sánchez y Jaime Lusinchi del Asentamiento Humano Pampa del Arco IV Etapa del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga- Ayacucho" integrado de acuerdo al siguiente detalle:

OBJETO. Autorizase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga del Departamento de Ayacucho, para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES (S/. 80,577.00) de acuerdo al siguiente detalle:

Se declare PROCEDENTE la compra adicional de insumos alimenticios de aceite vegetal comestible x 5 litros y de lomo desmenuzado de anchoveta en aceite vegetal en presentación de 425 gr., para el Programa de Alimentación y Nutrición para el paciente ambulatorio con Tuberculosis y Familia (PANTBC), conforme obra en autos el sustento técnico (Informe Técnico N° 09-2017-MPH/37.40 de fecha 06 de noviembre de 2017) así como la existencia de un saldo dinerario por el monto de Veintitrés Mil Setenta y Tres con 60/ 100 soles (S/ 23, 073. 60), ad que, la compra se realizara hasta un límite de 25% del monto del contrato original conforme a los argumentos legales expuestos precedentemente, en aplicación del Artículo 17° de la ley 27444 con eficacia anticipada a partir del 17 de noviembre de 2017.

Se declare PROCEDENTE, la compra adicional de insumos alimenticios de leche evaporada entera de 410 gr., y Hojuelas de Avena, Quinua, Kiwicha Ajonjolí pre cocido fortificada con vitaminas y minerales x 500 gr., de conforme obra en autos el sustento técnico (Informe Técnico N° 411-2017- MPH/37.40 de fecha 24 de octubre de 201 7) así como la existencia de un saldo dinerario por el monto de Noventa y Cuatro Mil Doscientos con 93/100 soles (S/ 94, 200. 93), ad que, la compra se realizará hasta un límite de 25% del monto del contrato original conforme a los argumentos legales expuestos precedentemente, en aplicación del Artículo 17° de la ley 27444 con eficacia anticipada a partir del 17 de noviembre de 2017.

Se declare PROCEDENTE, el Adicional de Obra N° 01 con deductivo vinculante N° 01 conforme a los argumentos expuestos precedentemente, estableciéndose además la ampliación presupuestal por la suma de S/. 22, 893. 65 con 00/100 soles "; conforme a la recomendación establecida en el Informe N° 1442-2017-MPH/54 de fecha 05 de diciembre de 2017.

CESAR al servidor QUISPE ALEJANDRO PABLO por la causal de límite de edad, a partir de la fecha de expedición del acto administrativo, por los fundamentos expuestos precedentemente.

CESAR a la servidora Valenzuela Amaro, Teófila Victoria, por la causal de límite de edad, a partir de la fecha de expedición del acto administrativo, por los fundamentos expuestos precedentemente.

CONFORMAR la Comisión para la Revisión, Levantamiento, de Observación y Aprobación de Estudio Macrosimulación de Tránsito de Ayacucho, para fines del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Municipal de Tránsito Peatonal, Vehicular y Seguridad Vial en la ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga- Ayacucho", integrada de la siguiente manera:

OBJETO. Aprobar el Plan Operativo Institucional - POI, correspondiente al Año Fiscal 2018 de la Municipalidad Provincial de Huamanga, por Unidades Orgánicas y que forman parte integrante de la presente Resolución.

OBJETO. Promulgar el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego: Municipalidad Provincial de Huamanga, de acuerdo a lo siguiente:

RECONOCER, a los miembros integrantes del Comité Electoral, responsables de conducir el Proceso Electoral de las Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de "Cceraocro" del distrito de Ocros, conformado por las siguientes personas.

Declarar INFUNDADO, el recurso impugnativo de apelación incoado por la recurrente ELECINDA FERNÁNDEZ MENDOZA, contra la Resolución de Gerencia N° 239-2017-MPH/49.47 de fecha 21 de junio de 2017, conforme a los argumentos expresados precedentemente.

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente BRUNO PATRÓN AVENDAÑO SALVATIERRA contra la Resolución de Gerencia N° 529-2017-MPH/49.47 de fecha 07 de agosto de 2017; conforme a los argumentos expresados precedentemente.

RECONOCER y FELICITAR a los deportistas por su participación en el X CAMPEONATO SUDAMERICANO DE KICK BOXING, desarrollado en la Ciudad de Foz de Iguazú - Brasil los días 30 de noviembre y el 01, 02 y 03 de diciembre de 2017, llegando a la etapa semifinal, defendiendo la camiseta nacional y dejando el nombre del Perú en alto, según el siguiente detalle:

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente MARY CARMEN VILLAVICENCIO ONOFRE contra la Resolución de Gerencia N° 595-2017-MPH/49.47 de fecha 31 de agosto de 2017, en mérito a los considerandos expuestos precedentemente.

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente MICHEL BONIFACIO ARONES contra la Resolución de Gerencia N° 518-2017-MPH/49.47 de fecha 01 de agosto de 2017; conforme a los argumentos expresados precedentemente.

Declarar PROCEDENTE, el manejo de cuenta Bancaria de la Intervención Económica para el trámite de apertura de cuenta de intervención económica y ser transmitidos al Ministerio de Economía y Finanzas -MEF. Para la cual el primer firmante por parte del interventor la Municipalidad Provincial de Huamanga con RUC 201431372996 será el Señor Ericzon Almeida Pablo con DNI. N° 41385239 Director de la Oficina de Administración y Finanzas; y el segundo firmante por parte del contratista Consorcio MEGACONS EPSA con RUC 20601882168 será el señor Will Babini Figueroa Rueda con DNI N° 31662980 representante de la Empresa Contratista.

Se declare PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Gestión de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Provincia de Huamanga - Ayacucho"; por el periodo de 90 días calendarios computados desde el 02 de enero al 01 de abril de 2018, por la causal de Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros.

OBJETO. Autorizase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga del Departamento de Ayacucho, para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 00/100 SOLES (S/. 497,393.00) de acuerdo al siguiente detalle:

OBJETO. Autorizase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga del Departamento de Ayacucho, para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de TRECE MIL DOSCIENTOS SIETE Y 00/100 SOLES (S/. 3,207.00) de acuerdo al siguiente detalle:

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por los recurrentes ALFREDO NICOLÁS VIVANCO y YONI WILDOR NICOLÁS ROJAS contra la Resolución Gerencial N° 453-2015-MPH/GDT de fecha 16 de octubre de 2017.

ACTUALIZAR, la inscripción de la "Asociación de Vendedores de Comidas Típicas al Paso", ubicado en el frontis del Mercado Mariscal Cáceres del distrito de Ayacucho, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en el Asiento N° 022-2017, folio N°117-2017, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

PROCLAMAR, al Alcalde y Regidores del Movimiento Independiente "NUEVO AMANECER DE RANCHA", que obtuvo la votación más alta en las elecciones de autoridades municipales del Centro Poblado de Rancha, jurisdicción del distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, realizado el día 26 de Noviembre del 2017, de conformidad al siguiente detalle:

PROCLAMAR, al Alcalde y Regidores del Movimiento Independiente "ACCIÓN P0PULAR”, que obtuvo la votación más alta en las elecciones de autoridades municipales del Centro Poblado Rosaspata, jurisdicción del distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, realizado el día 03 de Diciembre del 2017, de conformidad al siguiente detalle:

CESAR al servidor CISNEROS BARZOLA AMBROSIO, por la causal de límite de edad, a partir de la fecha de expedición del acto administrativo, por los fundamentos expuestos precedentemente.

CONFORMAR la Comisión de Nomenclatura para emitir pronunciamiento sobre el expediente técnico denominado "Estudio de Numeración y Nomenclatura Vial del Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho”, la misma que estará conformada por:

APROBAR la viabilidad del Proyecto de Inversión a Nivel de Formato N° 02 del PI: "REPARACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL(LA) COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE QUICHCAPATA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE QUICHCAPATA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", por el monto: Treinta y dos mil setecientos ochenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles (S/.32,784.00), emitida por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO N° 02 Registro de PI que forma parte de la presente resolución.

RECONOCER a los integrantes del Municipio Escolar de la Institución Educativa LOS HÉROES DEL PERÚ del Centro Poblado Rancha para el año lectivo 2018con la estrategia "En Secundaria ¡Si la haces! La hacemos todos" bajo el siguiente detalle:

Se declare PROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 del proyecto "Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - por el periodo de seis (06) meses computados de enero a junio de 2O18.trato...".

Declarar PROCEDENTE, la intervención económica de esta entidad edil conforme a lo previsto en los Artículos 173°, 174° del Decreto Supremo N°350-2015-EF, y lo previsto en la Directiva N° 001-2003/CONCUCODE/PRE Disposiciones Específicas, literal b) que prevé: "Si el monto de la valorización acumulada resulta menor que el ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada del calendario de avance de obra acelerado y que la Entidad prefiera por razones de orden técnico y económico, la intervención en vez de la resolución del contrato...".

RECONOCER a las Voluntarias Comunitarias y Juvenil que se esmeran en el cuidado integral de la salud y nutrición de las, niñas y niños en los Asentamientos Humanos del Distrito de Carmen Alto, de acuerdo al siguiente detalle:

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día 19 de diciembre del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

Se declare PROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N°01 del Proyecto "Construcción del Complejo Recreacional de Canaán Alto, distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga - Ayacucho" por el periodo de cuarenta y seis (46) calendarios computados del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2017.

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente LÓPEZ HERRERA CARMEN contra la Resolución de Gerencia N° 546-2017 -MPH/ 49.47 de fecha 10 de agosto de 2017; conforme a los argumentos expresados precedentemente.

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente LÓPEZ HERRERA CARMEN contra la Resolución de Gerencia N° 519-2017-MPH/49.47 de fecha 02 de agosto de 2017; conforme a los argumentos expresados precedentemente.

AUTORIZAR al Abog, Hernán Mitacc Quispe, Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para que asista en representación de la Municipalidad Provincial de Huamanga a la Audiencia de Conciliación, que se realizará el día viernes 15 de diciembre a horas 10:00 a.m. en el Auditorio de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ayacucho sito en el Jr. Gervasio Alvares N° 344 Parque infantil del Distrito Jesús Nazareno; signado en el Expediente N° 221427-2017-DPSC, con el SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE HUAMANGA - SITRAMUN HUAMANGA. Siendo los posibles acuerdos a tomar:

RECONOCER a los Agentes Comunitarios voluntarios que se esmeran en el cuidado integral de la salud y nutrición de las gestantes, niñas y niños menores de cinco años a fin de garantizar el funcionamiento y sostenibilidad de los Centros de Promoción y Vigilancia comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño del Distrito de Ayacucho, de acuerdo al siguiente detalle:

APROBAR la viabilidad del Proyecto de Inversión a nivel de Ficha Técnica Estándar: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE TRIGOPAMPA, SAN JUAN DE VIÑACA, SAN MARTIN DE PARAÍSO, SIMPAPATA, QUICHCAPATA y SAN JOSÉ DE VIÑACA DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN DE PARAÍSO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN AYACUCHO", por el monto: Siete millones ochocientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro con 72/100 Nuevos Soles (S/. 7,888,784.72), emitida por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO N° 01 Registro de PI y la ficha técnica estándar del proyecto de inversión que forma parte de la presente resolución.

Se DECLARAR la DESNATURALIZACIÓN del vínculo jurídico de GRIMALDO LLACCTAHUAMÁN PRETELL y la Municipalidad Provincial de Huamanga, a partir del 01 de agosto del 2008 hasta la fecha, en el cargo de trabajador de servicios de áreas verdes adscrito a la subgerencia de Ecología y Medio Ambiente, bajo los alcances del decreto legislativo N° 728. Asimismo, RECONOCER el pago a favor del administrado por concepto de gratificaciones por fiestas patrias y por navidad, abono por remuneración vacacional; vacaciones truncas e indemnización vacacional no pagada; así como asignación escolar; los que serán liquidados en ejecución de sentencia, respecto a su monto.

Se DEJE SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 157-2017 PH/A de fecha 21 de marzo de 2017.

DECLARAR DE OFICIO PRESCRITO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en contra del Arq. Javier Betalleluz Urruchi en su condición de Gerente de Desarrollo Urbano y Rural (Gerencia de Desarrollo Territorial) y el Bach, Ing, Tomas Alarcón Pacheco en su condición de Sub Gerente de Obras de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a razón de haber operado la prescripción de la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento .disciplinario sancionador.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios Municipales, Medioambientales y de Ornato en las Áreas Urbanas y Urbano Rurales del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho"; por el periodo de 06 meses computados desde el 01 de enero al 30 de junio de 2018, por la causal de Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros.

INSCRIBIR, en el Asiento N° 021 -2017, Folio N° 116 -2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la Asociación de Comerciantes del Mercado Mariscal Cáceres, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

RECONOCER a la Red Comunitaria 11 de Junio del Distrito de Ayacucho quienes se comprometerán en trabajar en la Red Comunitaria a favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Asociación 11 de Junio del Distrito de Ayacucho. La misma que está conformada de la siguiente manera:

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días martes 12 y miércoles 13 de diciembre del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

RECONOCER y FELICITAR al Ilustre Ingeniero Cesar Ramiro Olarte Zúñiga, Director Regional de Agricultura del Gobierno regional de Puno por su aporte y el apoyo esmerado como Especialista en la Pasantía realizada en la Ciudad de Puno con treinta alcaldes de Centros Poblados de la Provincia de Huamanga.

DELEGAR funciones al Abog. Richard Sarmiento Quinta, Gerente de Desarrollo Humano, a fin de que sea la persona encargada de firmar el Oficio, Declaraciones Juradas, Padrón de Supervivencia y otros documentos concernientes al Programa Social Pensión 65, a fin de presentar dichos documentos al Programa Nacional de Asistencia Social Pensión 65".

OBJETO. . Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, "conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Declarar PROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 del Proyecto de Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho" – Quinta Etapa /ítem I: Jr. Libertad (Cda. 01, Cda. 02) Jr. Chorro (Cda. 01, 02) y Jr. Itana por el periodo de cinco (05) días calendarios computados del 21 de noviembre al 25 de noviembre de 2017, por la causal establecida en el Artículo 169° Numeral 1) del Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF "atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista".

La aprobación del expediente técnico del Adicional de Obra N° 06 con Deductivo Vinculante N° 06 por un monto neto de S/. 61, 218. 04 a favor de la entidad bajo el siguiente desagregado:

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE Y ENTREGAR LAS LLAVES DE LA CIUDAD de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga, a tan ilustre representante de nuestro hermano país de Argentina en el Perú, la Embajadora Ana María Ramírez por conmemorarse el 193 aniversario de la batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE Y ENTREGAR LAS LLAVES DE LA CIUDAD de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga a tan ilustre representante de nuestro hermano país de Bolivia en el Perú, el Embajador Gustavo Rodríguez Ostria por conmemorarse el 193 Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga al Gobernador Regional de Tumbes que promueve el desarrollo de su región Ricardo Isidro Flores Dioses Guzmán por conmemorarse el 193 Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga al Gobernador Regional de Huancavelica que promueve el desarrollo de su región, Glodoaldo Álvarez Oré por conmemorarse el 193 Aniversario de la batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga al Gobernador Regional de lea que promueve el desarrollo de su región Fernando José Cillóniz Benavides por conmemorarse el 193 Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga al Gobernador Regional de Apurímac que promueve el desarrollo de su región Wilber Fernando Venegas Torres por conmemorarse el 193 Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga al Gobernador Regional de Pasco que promueve el desarrollo de su región Teódulo Valeriano Quispe Huertas por conmemorarse el 193 Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga al Gobernador Regional Huánuco que promueve el desarrollo de su región, Rubén Alva Ochoa, por conmemorarse el 193 Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE Y ENTREGAR LAS LLAVES DE LA CIUDAD de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga al Ministro Concejero de la Embajada De Chile, Pier Franco Barberis Raineri, por conmemorarse el 193° Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga al Gobernador Regional de Madre de Dios que promueve el desarrollo de su región, Luis Otsuka Salazar por conmemorarse el 193 Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga al Gobernador Regional de Ancash que promueve el desarrollo de su región, Luis Gamarra Alor por conmemorarse el 193 Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga al Gobernador Regional de Junín que promueve el desarrollo de su región, Ángel Dante Unchupaico Canchumani por conmemorarse el 193° Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga al Gobernador Regional del Callao que promueve el desarrollo de su región, Félix Manuel Moreno Caballero por conmemorar el 193a Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga al gobernador Regional de Cajamarca que promueve el desarrollo de su región, Hilario Porfirio Medina Vásquez por conmemorar el 193° Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga al Gobernador Regional de Lima que promueve el desarrollo de su región, Nelson Chui Mejía, por conmemorarse el 193° Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

RECONOCER COMO HUÉSPED ILUSTRE de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga al Alcalde de la Municipalidad Distrito de La Victoria – Lima que promueve el desarrollo de su Distrito, Elías Cuba Bautista por conmemorarse el 193° Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día miércoles 06 y Jueves 07 de diciembre del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

RECONOCER como Hija Predilecta de la Provincia de Huamanga, y entregar la Medalla Cívica a la Señora Juana Deifilia Fernández Arangoitia destacada promotora y difusora cultural.

RECONOCER como Hijo Destacado de la Provincia de Huamanga, y entregar la Medalla Cívica al señor José Wilfredo Del Pozo Alarcón, destacado editor e ilustre poeta.

RECONOCER como Hijo Destacado de la Provincia de Huamanga, y entregar la Medalla Cívica al señor Juvenal Quispe Quintanilla, destacado e ilustre periodista.

RECONOCER como Hija Adoptiva de la Provincia de Huamanga, y entregar la Medalla Cívica a la señora Carmen Rosa De los Ríos Baertl, por su compromiso social y defensa de los Derechos Humanos.

RECONOCER como Hijo Predilecto de la Provincia de Huamanga, y entregar la Medalla Cívica al señor Marcial Molina Richter, ilustre catedrático y Poeta Ayacuchano.

RECONOCER como Hija Predilecta de la Provincia de Huamanga, y entregar la Medalla Cívica a la señora Angélica Remigia Mendoza de Ascarza defensora de los Derechos Humanos y fundadora de la ANFASEP.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 04 de diciembre de 2017, a la Abog. Cledy Huamaní Tenorio, en el cargo de Sub Gerente de Comercio Licencia y Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega de cargo conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 05 de diciembre 2017, a la Abog. Lucía PALOMINO Cárdenas, en el cargo de Sub Gerente de Comercio, Licencia y Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huamanga debiendo asumir sus funciones conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.

Declarar PROCEDENTE, la pretensión planteada por el servidor público Sr, Vicente Bolívar Sumalavia, sobre cese voluntario, en consecuencia, DECLARAR EL CESE POR CAUSAL DE RENUNCIA VOLUNTARIA, al servidor Sr. Vicente Bolívar Sumalavia, a partir del de 07 de octubre de 2017; en mérito al Artículo 183° del Reglamento D.L. N° 276.

PROCEDENTE la materialización de la Adenda al Contrato N° 1639-2016-MPH/GM por servicios adicionales en la supervisión de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" - Quinta Etapa/Item 1: Ir. Libertad (Cdra. 1, Cdra. 2), ir. Chorro (Cdra. 1 y Cdra. 2) Jr. Itana por el plazo sesenta y cinco (65) días calendarios y por el monto de Diez Mil Trescientos Cinco con 79/100 soles (S/ 10,305.79) conforme a lo señalado en Informe N° 1335-2017-MPH/54 de fecha 14 de noviembre de 2017.

Declarar PROCEDENTE el cambio de residente de la Obra: “CONSTRUCCIÓN y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" - V Etapa /Item, 111: Jr. Bellido (Cuadra N° 01), Jr. Callao (Cuadra N° 03 y 04), Jr. Lima (Cuadra N° 03 Y 04) Y Jr. La Unión (Cuadra N° 04); en base a los fundamentos legales expuestos precedentemente y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 162° del Decreto Supremo N°350-2015-EF, siendo el Ingeniero Jaime Cisneros Valenzuela.

DESIGNAR el Comité de Selección para llevar a cabo el proceso de selección CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PUENTE CON ACERO ESTRUCTURAL ASTM 750 GRADOS 36 INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO PLANOS TDR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TORRE DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN PLANOS METRADOS Y DETALLES, PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAÁN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO" por la Modalidad de Adjudicación Simplificada, de acuerdo al siguiente detalle:

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 612-2017-MPH/A de fecha 04 de octubre sobre Conformación del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de la Municipalidad Provincial de Huamanga -CAFAE MPH.

APROBAR el Manual de Procedimientos Administrativos de la Unidad de Abastecimientos en la Municipalidad Provincial de Huamanga.

PROCEDENTE, el Adicional de Obra N° 04 con ampliación presupuestal por la suma de Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 soles (S/.45,000 00) conforme al resumen de valorización económica presentada y sustentada por el responsable de proyecto incorporando dicho presupuesto al Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Gestión de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Provincia de Huamanga-Ayacucho".

DESIGNAR el Comité de Selección para llevar a cabo el proceso de selección ADQUISICIÓN DE CANASTA NAVIDEÑA PARA LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, por la Modalidad de Adjudicación Simplificada, de acuerdo al siguiente detalle:

Declarar PROCEDENTE el cambio de Ingeniero Especialista Eléctrico de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho - V Etapa ítem III; Jr. Bellido (Cdra. 01), Jr. Callao (Cdra. 03 y 04), Jr. Lima (Cdra. 03 y 04) y Jr. La Unión (Cdra. 04)"; por el profesional propuesto ING. OSWALDO ISAAC ANYOSA CHUCHÓN quien cumple con los requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia del Proceso de Selección, Licitación Pública N°02-2017-MPH/CS.

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente ROJAS JUSCAMAITA RAÚL contra la Resolución de Gerencia N° 525-2017 -MPH/49.47 de fecha 07 de agosto de 2017; conforme a los argumentos expresados precedentemente.

RECONFORMAR el Comité Especial para que en un plazo máximo de 30 días remitan informe sobre la valorización de las construcciones del, Mercado Mariscal Cáceres debiendo estar conformado por:

Se declare PROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto de Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho" – Quinta Etapa /ítem I: Jr. Libertad (Cda. 01, Cda. 02) Jr. Chorro (Cda. 01, 02) y Jr. Itana por el periodo de dieciséis (16) días calendarios computados del 05 de noviembre al 20 de noviembre de 2017, por la causal establecida en el Artículo 169° Numeral 2) del Decreto Supremo N°350-2015-EF "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado".

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 22 de noviembre de 2017, a la Lic. Gloria Falconí Zapata, en el cargo de Gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega de cargo conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 23 de noviembre de 2017, al Abog. Richard Sarmiento Quinta, en el cargo de Gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad Provincial de Huamanga debiendo asumir sus funciones conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.

RECTIFICAR el Artículo Segundo de la resolución de Alcaldía N° 667-2017-MPH/A debiendo ser el monto correcto la suma de S/. 11976.00 soles conforme al siguiente detalle:

MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 660-2017-MPH/A de fecha 25 de Octubre de 2017, quedando el mismo de la siguiente manera: APROBAR la donación de terreno para la ejecución del Reservorio de 324,21 m2. a través de Escritura Pública de la Notaría Hinostroza Aucasime, otorgado por el Asentamiento Humano Señor de Palacio a favor de la Municipalidad provincial de Huamanga, conforme consta en el Registro N° 40, Escritura N° 1077, Minuta N° 1077 de la Notaría Hinostroza Aucasime. Así mismo APROBAR la disponibilidad de terreno para la Línea de Aducción en una longitud de 2,890.87 m. y terreno de 6.96 km. y 7.63 km. para el tendido de redes de agua y alcantarillado respectivamente en las vías públicas, a través de los informes de: Constancia de Libre Disponibilidad de Terreno N° 006 -2017-MPH/32.34 e Informe Legal N° 156 - 2017- MPHI16. Así mismo, "la línea de Aducción, así como las cámaras reductoras de presión, válvulas de control, válvulas de aire, válvulas de purga y redes de distribución en su totalidad se encuentran en vía pública y que están definidas en el plano catastral, las cuales están libres de propiedades de terceras personas" garantizándose la disponibilidad de áreas públicas para la ejecución del Proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA.HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCIÓN, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE \O Y AA. PVV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE íl HUAMANGA - A Y ACUCHO" con Código SNIP N° 281184.

RECONOCER a la Red Multisectorial para la prevención del Consumo de Drogas en Adolecentes, en los Distritos de Ayacucho el cual fue conformada el 21 de 2017 de acuerdo al siguiente detalle:

Declarar FUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente MARY CECILIA RAMOS GONZÁLES contra la Resolución de Gerencia N° 856-2017 -MPH/45.47 de fecha 18 de octubre de 2017 en mérito a los fundamentos arriba precisados, debiendo declararse la NULIDAD de la recurrida Resolución Gerencial, en consecuencia RETROTRAER, el procedimiento sancionador hasta el momento y/o etapa en la que se cometió el vicio o contravención normativa.

DEJAR sin efecto la Resolución N° 691-2017-MPH/A de fecha 20 de noviembre de 2017.por los fundamentos antes vertidos.

OBJETO. Autorizase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga del Departamento de Ayacucho, para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES Y 00/100 SOLES (S/. 156,143.00) de acuerdo al siguiente detalle:

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente EMILIO NÚÑEZ MIRANDA contra el Oficio N° 159-2017-MPH/51-52 de fecha 15 de junio de 2017; en mérito a los fundamentos expuestos ut supra del presente acto resolutivo.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 17 de noviembre de 2017, CPC. Manuel Venancino Morales, en el cargo de Gerente General de la Sociedad de Beneficencia Pública de Ayacucho, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo; hacer la entrega de cargo conforme a Ley DESIGNAR, a partir del 20 de noviembre de 2017, al Economista Neil Walter Alejos Enciso, en el cargo de Gerente General de la Sociedad de Beneficencia Pública de Ayacucho, debiendo asumir sus funciones conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.

RENDIR HOMENAJE PÓSTUMO a nombre de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al extinto Luís Efraín Vivanco Amorín, y expresar las más profundas condolencias y sentimiento de solidaridad a sus familiares y amigos allegados.

DEJAR SIN EFECTO la Resolución Gerencial de Sanción N° 228-2017-MPH/GDT de fecha 27 de junio de 2017, por los fundamentos expuestos.

CONFORMAR EL EQUIPO TÉCNICO que se responsabilice de manera especializada del proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Año Fiscal 2017, el cual estará integrado por los siguientes funcionarios y trabajadores: Equipo Técnico del Proceso Audiencia . Pública de Rendición de Cuentas para el Año Fiscal 2017.

Declarar INFUNDADO, el recurso impugnativo de apelación incoado por la recurrente Claudia Gallo Calderón, contra la Resolución Jefatural N° 593-2017-MPH/OAF-U-RRHH de fecha 27 de setiembre de 2017; en mérito a los considerandos expuestos precedentemente.

APROBAR el Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga", en el marco de las Disposiciones de la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016- CG/GPROD, y la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", en aras de mejorar la funcionalidad y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Implementación del Sistema de Control Interno a cargo del CCI.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día miércoles 15, de noviembre del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

Declarar PROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto de obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho" - Quinta Etapa /ítem I: Jr. Libertad (Cdra. 01, Cdra. O2) Jr. Chorro {Cdra. 01, Cdra. 02) y Jr. Itana por el periodo de catorce (14) dios calendarios computados del 22 de octubre al 04 de noviembre de 2017, por la causal establecida en el Artículo 169°Numeral 2) del Decreto Supremo N°350-2015-EF "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplio el plazo de las garantías que hubiere otorgado".

Declarar IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 03 solicitada por el Contratista CONSORCIO MEGACONS - EPSA, para la obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" - V ETAPA/ ÍTEM I: Jr. Libertad (Cdra. 01, Cdra. 02), Jr. Chorro (Cdra. 01, Cdra. 02) y Jr. Itana, por no cumplir con los requisitos establecidos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - O.S. N° 056-2017-EF.

CONFORMAR la Comisión Técnica con la finalidad de revisar la Ordenanza Municipal N°020-2012-MPH/A y dar cumplimiento a lo acordado en el Acuerdo de Concejo N°139-2017-MPH/CM conforme al siguiente detalle:

OBJETO. Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el .Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Declarar PROCEDENTE el pedido de adenda para la ampliación de los servicios de un supervisor bajo las mismas condiciones del contrato original, y hasta por un monto máximo de quince por ciento (15%) del monto del contrato original de supervisión, ascendente a S/. 18,134.54 soles total de días a ampliar es de 114 días calendarios (Desde el 31/08/2017 hasta el 22/12/2017).

DELEGAR a la Regidora Yony Sonia Araujo Oré, las atribuciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días miércoles 08, jueves 09 y viernes 10 de noviembre del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

RECONOCER, como representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD), por el periodo de 25 de setiembre 2017 hasta el 31 de diciembre 2019 a los siguientes ciudadanos.

APROBAR el presupuesto para el pago de Laudo Arbitral correspondiente al año 2015 con cargo al PIM 2017 por el monto de S/.534,838.00, programado en la Actividad "5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS -SEC. FUN. 046", en la genérica de gastos 2.5 Otros Gastos en la cadena de gastos 2.5.51.11., ' S/ .450,000.00 en el rubro de financiamiento 08 Impuestos Municipales. S/.84,838.00 en el rubro de financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados. A favor de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Municipales de Huamanga (SITRAMUN - HGA) de acuerdo al siguiente detalle:

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 06 de noviembre de 2017, Lic. Econ. Ana del Pilar Arones Ochoa, en el cargo de Sub Gerente de Cultura, Turismo y Artesanía de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega de cargo conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 07 de noviembre de 2017, a la Ing. Agroindustrial Ángela Sara Gutiérrez Fernández, en el cargo de Sub Gerente de Cultura, Turismo y Artesanía de la Municipalidad Provincial de huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.

Declarar INFUNDADO, el recurso impugnativo de apelación incoado por la recurrente Melania Gómez Sulca en su condición de Gerente General de la Empresa de Transportes y Multiservicios "Virgen de Guadalupe"- SAC, Ruta N° 20 contra la Resolución de Gerencia N° 163-2017-MPH/GT de fecha 12 de julio de 2017, notificado con fecha 21 de julio de 2017; en mérito a los considerando s expuestos precedentemente.

RENDIR HOMENAJE PÓSTUMO a nombre de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a quien en vida fue el más grande exponente de la guitarra Ayacuchana don Raúl García Zarate, expresar las más profundas condolencias y sentimiento de solidaridad a sus familiares y amigos allegados.

OBJETO. Apruébese la desagregación de los recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 308-2017-EF (dispositivo que Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a favor de diversos Gobiernos Locales, en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y dispones otra medida), por un monto de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES (S/. 1,447,670.00) con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, de acuerdo al siguiente detalle:

APROBAR "El Plan de Desarrollo de Personas Quinquenal – PDP 2018-2022 de la Municipalidad Provincial de Huamanga, el mismo que en fojas veintidós (22) forma parte integrante de la presente resolución, la misma que entrará en vigencia a partir del 02 de enero del 2018.

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente MARISOL TITO GASTELÚ contra la Resolución de Alcaldía N° 562-2017-MPH/ A de fecha 18 de setiembre de 2017, en mérito a los considerandos expuestos precedentemente.

ACREDITAR que el Proyecto de Inversión Pública ""Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Interpretación Cultural de la Arquería de la Azotea, el Arco y el Ambiente Urbano de la Alameda Marqués de Valdelirios, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" inventariado según Ordenanza N°036-2016-MPH/A que regula el Marco Legal y Disposiciones para la determinación y Distribución de los Arbitrios Municipales para el ejercicio Fiscal 2017 cuenta con disponibilidad física del área descrita en el plano N° PP-01 y Memoria Descriptiva, donde indica el área de terreno de 7878.12m2 y perímetro de 593.39m.

CONFORMAR la Comisión de Recepción de la Obra: "Mejoramiento, Ampliación, Creación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Anexos Centro y Uraypampa del C.P. de Rancha, Distrito de Ayacucho - Huamanga" de acuerdo al siguiente detalle:

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 03 por mayores metrados, para la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen izquierda del Rio Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho - V Etapa/lTEM 1: Jr. Libertad (cdra. 01, Cara. 02), Jr. Chorro (Cdra. 01, Cdra. 02) y Jr. Itana", por el monto de S/.81321.54 soles.

Declarar PROCEDENTE la devolución del monto de 130,085.68 soles (correspondiente al 90% del monto total ascendente a la suma de 145,145.64 soles) transferido por el Servicio de Administración Tributarla de Huamanga - SAT-H a la Municipalidad Provincial de Huamanga, por concepto de cobro del Impuesto Predial a la Beneficencia Pública de Ayacucho; cobro que fue declarado "indebido" por el Tribunal Fiscal a mérito de la Resolución N° 02884-Q-2017 (Exp. N° 10340-2017).

Declarar PROCEDENTE la sustitución del Ingeniero Especialista de Seguridad y Medio Ambiente de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho - V Etapa ítem III: Jr. Bellido (Cara. 01), Jr. Callao (Cara. 03 y 04), Jr. Lima (Cdra. 03 y 04) y Jr. La Unión (Cara. 04)", con el profesional propuesto ING. CESAR RONALD HINOSTROZA HUACACHI quien, CUMPLE con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia del Proceso de Selección, Licitación Pública N° 02-2017-MPH/CS de la Obra mencionada, para asumir cargo de Ingeniero.

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente MARCIAL LAMPASI GÓMEZ en su condición de Gerente General de la Empresa de Transportes "Chasqui Express" contra la Resolución de Gerencia N° 166-2017-MPH/GT, de fecha 26 de julio de 2017, en mérito a los considerandos expuestos.

DELEGAR a la Regidora Edith Felicitas Guevara Morote, las atribuciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales I, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días jueves 26, y viernes 27 de octubre del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

INSCRIBIR, en el Asiento N° 020-2017, Folio N° 115-2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al Comité Pro-Construcción del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de Pistas y Veredas en la 4ta y 5ta Cuadra del Jirón Huaytará, Jirón Américo Oré, Pasaje Américo Ore y 3ra Cuadra del Pasaje Amauta en el Barrio La Libertad del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

Declarar la NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución de Gerencia N° 242-2017-MPH/49.47 de fecha 21 de junio de 2017; en mérito a los fundamentos arriba precisados, en consecuencia RETROTRAERSE, el procedimiento sancionador hasta el momento y / o etapa en la que se cometió el vicio o contravención.

RECONOCER, a los miembros integrantes del Comité Electoral, responsables de conducir el Proceso Electoral de las Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de "Virgen del Carmen de Urpay" del distrito de Acos Vinchos, conformado por las siguientes personas.

MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 347-2017MPH/A de fecha 20 de mayo 2016, quedando el mismo de la siguiente manera: APROBAR la donación de terreno para la ejecución de la Línea de Aducción de una longitud de 2891.00 m. terreno para le ejecución del Reservorio de 3240.21 m2 y terreno para la ejecución de la Línea de Aducción de 165.07m. a través de Escritura Pública de la Notaría Hinostroza Aucasime, otorgada por el Asentamiento Humano Señor de Palacio a favor de la Municipalidad Provincial de Huamanga, conforme consta en el Registro N° 40, Escritura N° 1077, Minuta N° 1077 de la Notaría Hinostroza Aucasime. Así mismo "la línea de aducción, así como las cámaras reductoras de previsión, válvulas de control y redes de distribución en su totalidad se encuentran en vía pública y que está definida en el plano catastral, las cuales están Ubres de propiedades de terceras personas garantizándose la disponibilidad de áreas públicas para la ejecución del proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Desagüe en el AA.VV. Vencedores del Señor de Palacio, AA.VV. Nueva Concepción, AA.VV Silvo Forestal, AA.VV Santa Luisa, AA. VV. San Felipe Alto y AA. VV. La Florida del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" con Código SNIP N°281184.

Declarar la CADUCIDAD de la adjudicación bajo modalidad de cesión en uso otorgado mediante el Acuerdo de Concejo N° 001-2005-PH/CM de fecha 5 de enero del 2005 y su aclaratoria el Acuerdo de Concejo N° 096-005-MPH/CM de fecha 19 de mayo del 2005, del terreno ubicado en los lotes 1 y 2 de la F con una extensión superficial total de 1,310.00 m2 considerado como área de aporte otros usos a favor de la Asociación Pro-Vivienda de los Trabajadores del Sector Educación de Ayacucho. APROVITSEA y como consecuencia de ello SE DISPONE LA REVERSIÓN del referido terreno de favor de la Municipalidad Provincial de Huamanga, acorde a la causal establecida en los Acuerdos antes mencionados y conforme a los fundamentos expuestos la presente resolución.

CONFORMAR la Comisión de Recepción de la Obra: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - QUINTA ETAPA /ÍTEM II: Jr. Dos de Mayo, Cuadras 03, 04 y 05, Jr. Londres Cuadras 01 y 02, y Pampa Cruz, Psj. Tambo Chico, Calle Corcovado y Calle Siete Vueltas", según el siguiente detalle:

DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en contra del Ing. Jorge Escalante Contreras Ex Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Iván Arones Ochoa Ex Sub Gerente de Obras, Ing. Percy Obed Azpur Gómez Ex Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y el Ing. Wilver Moróte Laura Ex Residente de Obra, a razón de haber operado la prescripción de la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al Comité Distrital de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ayacucho, en el Asiento N° 019-2017, Folio N° 114-2017, del citado registro, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

RECONOCER, a los miembros integrantes del Comité Electoral, responsables de conducir el Proceso Electoral de las Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de "Rosaspata" del distrito de Vinchos, conformado por las siguientes personas.

ADECUAR Y CALIFICAR el recurso de reconsideración incoado por el recurrente Mainer Huamanchao Coronado como un recurso de apelación.

RECONOCER, a los miembros integrantes del Comité Electoral, responsables de conducir el Proceso Electoral de las Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de "Huascahura" del distrito de Ayacucho, conformado por las siguientes personas.

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación incoado por los recurrentes Laura Allcca Arca y Edgar Jayo Medina, contra la Resolución Gerencial N° 283-2017-MPH-GDT de fecha 26 de julio de 2017; en consecuencia CONFÍRMESE, en el extremo apelado la Resolución.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 02 por mayores metrados y obras nuevas, para la obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen izquierda, del Río Alameda y Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho - V Etapa/ITEM I: Jr. Libertad (cara. 01, cdra. 02}, Jr. Chorro (cara. 01, cdra. O2) y Jr. Rana", por el monto de S/.31,255.56 soles.

DESIGNAR Y ACREDITAR como funcionarios autorizados para firmar las instrucciones de desembolso ante el fiduciario (Banco de la Nación) a favor del FIDEICOMISARIO N ° 1 Y del FIDEICOMISARIO N° 2 según al siguiente detalle:

DEJAR sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 208-2016-MPH/A de fecha 01 de abril de 2016 por los fundamentos esgrimidos en los considerandos de la presente Resolución.

Declarar FUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente HÉCTOR SÓZIMO CCORAHUA SEDANO contra la Resolución Jefatural N° 518-2017-MPH/OAP-U- RRH H de fecha 21 de agosto de 2017.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 02 solicitada por el Contratista CONSORCIO MEGACONS - EPSA, para la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" - V ETAPA/ ÍTEM 1: Jr. Libertad (cetra. 01, cara. 02), Ir. Chorro (cdra, 01, cara, 02) y Jr. Itana, según el siguiente detalle:

APROBAR la viabilidad del proyecto de inversión pública a nivel de perfil: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN COMERCIAL DE LA ENTIDAD PRESTAD ORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDA AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Dos millones ochocientos treinta y seis mil doscientos sesenta con OO/100 Nuevos Soles (S/.2,836,260.00}, emitida por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación incoado por la recurrente María Jesús Huayanay Gonzales, contra la Resolución de Gerencia N° 217-2017-MPH/49.47 de fecha 23 de mayo de 2017; en mérito a los fundamentos precisados; en consecuencia NULA la Resolución de Gerencia.

CONFORMAR el Comité de Elaboración del Pían de Desarrollo de Personas al Servicio de la Municipalidad Provincial de Huamanga (Anualizado 2018 y quinquenal 2018-2022) conforme al siguiente detalle:

Declarar PROCEDENTE la sustitución del Asistente Técnico de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho - V Etapa ítem III: Jr. Bellido (cdra. 01), Jr. Callao (cdra. 03 y 04) Y Jr. Unión (cdra. 04)", con el profesional propuesto ING. IVÁN ARONÉS OCHOA quien, CUMPLE con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia del Proceso de Selección, Licitación Pública N° 02-2017-MPH/CS de la Obra mencionada, para asumir el cargo de Asistente Técnico de Obra, al cumplir con más de seis (06) años de experiencia.

Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación incoado por la recurrente Gladys Guillen Quispe, contra la Resolución de Gerencia N° 347-2O17-MPH/49.47 de fecha 07 de julio de 2017; en mérito a los fundamentos precisados; en consecuencia NULA la Resolución de Gerencia.

CONFORMAR la Comisión Negociadora Mixta para el año 2018, que sincerara la deuda del laudo arbitral del año 2014; conformada bajo el siguiente detalle:

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente JULIO CELSO HUAYANAY PINTO contra la Resolución Jefatural N° 563-2017- MPH/OAF-U-RR.HH, de fecha 26 de julio de 2017, en mérito a los considerandos expuestos ut supra del presente dictamen legal.

RECONOCER y FELICITAR a las personas que realizan una labor social, a los profesionales y dirigentes que contribuyen con su servido desinteresado hacia las personas con discapacidad en la Provincia de Huamanga, dé acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER y FELICITAR al señor Pedro Cconislla Bellido por ser en 12 periodos presidente de la EMA "Estudiantina Municipal de Ayacucho" y cumplir 80 años de vida y por ser una persona notable en la ejecución de la mandolina.

APROBAR el Expediente Técnico del PIP "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA.HH. NUEVA CONCEPCIÓN. AA. W. SILVIO FORESTAL, AA. W. SANTA LUISA, AA.HH. SAN FELIPE ALTO Y AA.HH. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" con Código SNIP N° 281184, elaborado por el Ing. Josué Huamaní Bustillos con registro CIP N° 122135, por un monto del Costo Total de Obra de S/. 7’308,802.11, conforme al siguiente detalle:

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 02 para el proyecto "Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y Operativas en la Formulación y valuación de Estudios de Pre Inversión e Inversión en la Municipalidad Provincial de Huamanga - Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho/Formulación VI Etapa", en los términos siguientes:

RECONFORMAR la Comisión de Evaluación y Selección de Personal CAS para el año 2017 de la Municipalidad de Huamanga, la misma que queda integrada de la siguiente manera:

DESIGNAR el COMITÉ ESPECIAL responsable de la organización y desarrollo de los procesos de selección de la empresa privada que financiará el Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA ARQUERÍA DE LA AZOTEA EL ARCO Y EL AMBIENTE URBANO DE LA ALAMEDA MARQUES DE VALDELIRIOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" de acuerdo al siguiente detalle:

DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N°617-2017-MPH/A de fecha 04 de octubre de 2017 que aprueba la viabilidad del Expediente Técnico "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACIÓN UNIÓN PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto de S/.2'426,817.94 soles con código SNIP N°361950 por no contar con la información solicitada por la Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

AUTORIZAR al Abog. Hernán Mitacc Quispe, Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para que asista en representación de la Municipalidad Provincial de Huamanga a la Audiencia de Conciliación, que se realizará en el Jr. Arequipa N° 170 (SÓTANO) CENTRO DE CONCILIACIÓN "CASA DE LA CONCILIACIÓN HUAMANGA" signando en el Expediente N°73-2017/CC, con el CONSORCIO RANCHA sobre la Obra "Mejoramiento Ampliación, Creación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de los Anexos Centro Poblado de Rancha del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga", Siendo los posibles acuerdos a tomar:

Declarar INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente MARLENY ORÉ DÍAZ contra la Resolución Jefatural N° 519-2017- MPH/OAF-U-RR.HH, de fecha 21 de agosto de 2017, en mérito a los considerandos expuestos ut supra del presente dictamen legal.

RECONOCER y FELICITAR a los Licenciados de las Fuerzas Armadas de Ayacucho que sirvieron en la década en la década de 1980 al 2000, combatiendo por la pacificación del país y demostrando heroísmo y entrega mucho más allá del deber.

CONFORMAR la Comisión de Infraestructura de la Municipalidad Toma de Inventario Físico Valorizado de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Huamanga, correspondiente al Periodo 2017, conformado de la siguiente manera:

DELEGAR a la Regidora Zonia Araujo Oré, las atribuciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días jueves 12, y viernes 13 de octubre del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

APROBAR el reporte Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias de fecha 10/10/2017; que detalla a los responsables titulares y suplentes designados para el manejo de cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Huamanga - UE 300440 el cual forma parte integrante de la presente resolución.

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE Y ENTREGAR LAS LLAVES DE LA CIUDAD DE HUAMANGA al Excelentísimo Ministro de Cultura Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarthe; por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR HIJO ILUSTRE Y ENTREGAR LAS LLAVES DE LA CIUDAD DE HUAMANGA al Empresario Ayacuchano Carlos Enrique Añaños Jerí; por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE Y ENTREGAR LAS LLAVES DE LA CIUDAD DE HUAMANGA al Excelentísimo Director de Sinfonía por el Perú Miguel Molinari Portal; por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE Y ENTREGAR LAS LLAVES DE LA CIUDAD DE HUAMANGA a la señora Magaly Robalino Campos; por las razones expuestas en la arte considerativa de la presente resolución.

Declarar PROCEDENTE el cambio de Residente de Obra del Ing. Armando Alfonso Salomón Higuera por el Ing. Bernabé Chávez Peralta en la "Obra Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga Ayacucho - V Etapa, ítem IV: Jr. Grau (Cdra. 03, Cdra. 04, Cdra. 05), Calle Nueva, Calle Santa Clara, Calle San Juan de Dios".

Declarar INFUNDADO el pedido de Nulidad de Oficio de la Resolución de Alcaldía N° 500-20 17-MPH/A de fecha 21 de agosto de 2017, incoado por la Sra. GRACIELA CELMIRA AMELIA MUJICA LENGUA.

RECONOCER y FELICITAR a los Vendedores de la Feria Dominical San Juan Bautista por cumplir un aniversario más, y por aportar a la tradición de Huamanga, además de contribuir en el desarrollo económico a nivel Regional.

Se declare PROCEDENTE lo solicitado por la Empresa INVERSIONES BALESIA S.A.C., a través de su representante legal, declarando la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Gerencial N° 265- 2017-GDT de fecha 18 de julio de 2017, en consecuencia sin efecto legal el Oficio N° 92-2017- SGCH/MPH de fecha 10 de junio de 2017, por encontrarse incursa dentro de la causal de nulidad establecida en el Artículo 10° de la Ley N° 27444, debiéndose retrotraer el proceso a la Etapa de Evaluación y Calificación de la solicitud presentada por la Empresa INVERSIONES BALESIA S.A.C., para la autorización de instalación de Infraestructura Pasiva para servicios públicos móviles.

618-2017

Fe de Erratas

DESIGNAR al Director de Administración y Finanzas Lie. Adm. ERICZON ALMEIDA PABLO, como responsable de la Aprobación de Expedientes de Contratación y Bases Administrativas de conformidad al Artículo 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y así mismo conforme al Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD DELEGAR funciones al citado Funcionario para la Aprobación de Modificaciones del Plan Anual de Contrataciones.

APROBAR la Viabilidad del Expediente Técnico "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACIÓN UNIÓN PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO", por el monto S/.2'426,817.94 Soles con código SNIP N°361950.

AUTORIZAR al Abog. Hernán Mitacc Quispe, Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para que asista en representación de la Municipalidad Provincial de Huamanga a la Audiencia de Conciliación, el día viernes 06 de octubre de 2017, a horas 17:30 p.m. que se realizará en el Jr. Arequipa N° 170 (SÓTANO) CENTRO DE CONCILIACIÓN "CASA DE LA CONCILIACIÓN HUAMANGA" signando en el Expediente N° 73-2017/CC, respecto a las controversias surgidas en la ejecución del Proyecto "Mejoramiento Ampliación, Creación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de los Anexos Centro Poblado de Rancha del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga". Siendo los posibles acuerdos a tomar:

DELEGAR a la Regidora Zonia Araujo Oré, las atribuciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días jueves 05, y viernes 06 de octubre del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tornadas al Titular.

CONFORMAR el Equipo Técnico que se encargará de recabar y consolidar información de estructura de costos de las Unidad de Residuos Sólidos, Seguridad Ciudadana, Ecología y Medio Ambiente y SAT de acuerdo al siguiente detalle:

CONFORMAR el Equipo Técnico Impulsor encargado del proceso de elaboración y aprobación del Reglamento Interno y la instalación de la Instancia Provincial de Concertación de Huamanga para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (IPC-RIPAVF), según detalle:

Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Alcaldía 68-2017 - MPH/A de fecha 09 de agosto de 2017.

CONFORMAR la Comisión Ad-Hoc, como Órgano Sancionador en las Investigaciones al ex Gerente Municipal, Lic. Adm. Jesús Ospina Salinas, integrada por:

OBJETO. Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 282-2017-EF (dispositivo que Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar acciones señaladas en la primera disposición complementaria final del D.L. 1346), por un monto de TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES (S/. 30,277.00) con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle:

OBJETO. Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 03 de octubre de 2017, al CPC. ENRRIQUE MANUEL LIZANA ANTEZANA, en el cargo de Director de la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega de cargo conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 04 de octubre de 2017, al Lic. Adm. ERICZON ALMEIDA PABLO, en el cargo de Director de la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 para el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Provincia de Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

Declarar la NULIDAD de la Resolución de Alcaldía N° 111-2017-MPH/A de fecha 11 de febrero de 2017 por haberse dictada esta en contravención al ordenamiento legal.

INSCRIBIR, en el Asiento N° 018-2017, Folio N° 113-2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al "Asentamiento Humano Virgen del Carmen-Mollepata", únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

Declarar IMPROCEDENTE, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el Sr. Velarde Flores Newdy Isaac contra la Resolución Gerencial N° 291-2017-MPH/GDT de fecha 01 de agosto de 2017, en mérito a los considerandos expuestos.

INSCRIBIR, en el Asiento N° 016-2017, Folio N° 111 -2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la Asociación de "Comerciantes Informales del Mercado Santa Clara Ayacucho", únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

DECLARAR IMPROCEDENTE, la pretensión planteada por el recurrente Walter Sdenco Cisneros De La Cruz, por haber sido interpuesta de manera extemporánea por lo que el acto administrativo (Resolución de Alcaldía N° 456-2017-MPH/A), quedó firme y con todos sus efectos legales que corresponda.

RATIFICAR al Contratista Consorcio AYACUCHO lo establecido en la Carta N° 296-2017- MPH/54 de fecha 13 de setiembre de 2017, respecto a la modificación de las fechas de ejecución de la obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial del Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho" - Quinta etapa/ITEM II: Jr. Dos de Mayo (Cdra 03, Cdra 04 y Cdra \f-tJ5), Jr. Londres (Cdra 01 y Cdra 02), Jr. Pampa Cruz. Pje. Tambo Chico, Calle Corcovado y Calle Siete Vueltas"; bajo los siguientes términos:

INSCRIBIR, en el Asiento N° 017-2017, Folio N° 112 -2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la Junta Vecinal "Señor de Pampa Cruz", únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

RECONOCER, a los miembros integrantes del Comité Electoral, responsables de conducir el Proceso Electoral de las Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de "Rancha" del distrito de Ayacucho, conformado por las siguientes personas.

DAR POR CONCLUIDA la encargatura a partir del 29 de setiembre de 2017 al Ing. ANTONIO LADISLAO PINEDO ORTIZ en el cargo de Sub Gerente de Obras de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 02 de octubre de 2017, a la Ing. TERESA JHADIRA TINEO POZO en el cargo de Sub Gerente de Obras de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 28 de setiembre de 2017, al Abog. SANDRA BENDEZU AVILÉS, en el cargo de Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega de cargo conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 29 de setiembre de 2017, al Abog. OLIVER FELICES PRADO, en el cargo de Director de Asesoría Jurídica de la de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACIÓN POBLADORES SECTOR PISCO TAMBO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Doscientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y siete con 67/ 100 Nuevos Soles (S/.256,357.67), emitida por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de Declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

DESIGNAR a los Miembros ante el Concejo Regional de Salud por el periodo de un año, que queda integrado de la siguiente manera:

Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Registral N° 491-2016-OREC-MPH/AYAC de lecha 27 de diciembre de 2016 y la Resolución Registral N° 023-2017-OREC-MPH/AYAC de fecha 20 de enero de 2017: en aplicación del Art. 202 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y en consecuencia retrotraer el procedimiento hasta la etapa en que se produjo el vicio, debiendo la instancia competente emitir el respectivo acto administrativo.

APROBAR el Plan de Acción denominado "Plan de Acción para mejorar los niveles de recaudación y la gestión del Impuesto Predial" cuya finalidad es contribuir al cumplimiento de la meta 31 "Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto Predial" del Programa de Incentivos 2017 y la elaboración de la Ordenanza Municipal de arbitrios 2018, cuyo plazo de ejecución es a partir de la aprobación del presente acto resolutivo y vence indefectiblemente el 31 de diciembre 2017, por un costo total de S/. 96,000.00 (Noventa y Seis Mil con 00/100 soles), programado en la Sec. Func. 031, a cargo de la Gerencia Municipal y financiado mediante el Rubro de Financiamiento 18-Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, Tipo de -^Recurso 13-Plan de Incentivos.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 05 solicitada por el Contratista Consorcio HCM, para la obra "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ. Yuracc Yuracc y PP.JJ de Belén, en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho", según el siguiente detalle:

Declarar PROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N°01 del proyecto de obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho" - Quinta Etapa /ítem I: Jr. Libertad (Cda. 01, Cda. 02) Jr. Chorro (Cda. 02) y Jr. Itana por el periodo de ,diecinueve (19) días calendarios computados del 17 de setiembre al 05 de octubre de 2017, por la causal establecida en el Artículo 169 numeral 2) del Decreto Supremo N° 350-2015-EF por la causal "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado".

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N°481-2017-MPH/A de fecha 15 de agosto de 2017 en su Artículo Primero.

DESIGNAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección: ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA DE 3000 GALONES PARA EL PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIOAMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS ÁREAS URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO" de acuerdo al siguiente detalle:

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 04 solicitada por el Contratista Consorcio HCM, para la obra "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ. Yuracc Yuracc y PP.JJ de Belén, en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga- Ayacucho", según el siguiente detalle:

DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa en contra de los señores: Jorge Luis Ccaulla Ramírez, Sub Gerente de Serenazgo; Iván Anchi Torres, Responsable de Proyecto; Nicolás Tinco Quispe, Responsable de Almacén; Maricela Anita Gil Galindo, Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a razón de haber operado la prescripción de la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario.

Declarar IMPROCEDENTE, el recurso impugnativo de apelación incoado por el recurrente Percy Enciso Oré representante de la Empresa de Transporte Urbano e Interurbano "Santa Rosa Patrona de Américas" S.R.L., Rubén Yupari Chávez representante de la Empresa de Transporte Urbano "Virgen del Carmen" SRL., y Alfonso Huamán Enríquez, representante de la Empresa de Transporte Urbano e interurbano "Ciro Alegría" SRL., en mérito a los fundamentos fácticos legales expuestos en los considerandos arriba señalados.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N°321-2017-MPH/A de fecha 31 de mayo de 2017 en el segundo párrafo correspondiente a egresos, como se detalla a continuación:

Declarar IMPROCEDENTE, la pretensión planteada por el recurrente Mainer Huamanchao Coronado, sobre reposición laboral al puesto de Policía Municipal conforme a los argumentos expuestos precedentemente.

RECONFORMAR la Comisión Evaluadora de Deudas de Beneficios Sociales de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el presente Ejercicio Fiscal 2017, en el siguiente detalle:

NOMINAR la Comisión Técnica de Trabajo para el Sinceramiento Contable de la Municipalidad Provincial de Huamanga, que estará integrada por los funcionarios responsables de las siguientes unidades orgánicas de acuerdo al siguiente detalle:

DESIGNAR a los representantes de la Municipalidad Provincial de Huamanga ante la Comisión Multidisciplinaria PRETUR -Ayacucho - 2017-2025 ante el Concejo Directivo del CITE -Ayacucho 2017-2025 de acuerdo al siguiente detalle:

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente FERNANDO MISARAI TACURI contra la Resolución de Gerencia N° 233-2017-MPH/49.47 de fecha 16 de junio de 2017, en mérito a los considerandos ya puestos precedentemente.

DAR POR CONCLUIDA la designación temporal a partir del 25 de setiembre de 2017, al Abog. ARTURO DUEÑAS VALLEJO, en el cargo de Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega de cargo conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 26 de setiembre de 2017, a la Abog. SANDRA BENDEZU AVILÉS, en el cargo de Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.

RECONOCER y FELICITAR a los Licenciados de las Fuerzas Armadas de Ayacucho organizados en la Federación Regional de Licenciados de la Fuerzas Armadas de Ayacucho que sirvieron en las décadas de 1980 al 2000, combatiendo por la pacificación del país y demostrando heroísmo y entrega mucho más allá del deber.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 02 solicitada por el Contratista Consorcio AYACUCHO, para la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial del Margen Izquierdo del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho" - Quinta Etapa/ÍTEM II: Jr. Dos de Mayo (Cdra 03, Cdra 04 y Cdra 05), Jr. Londres (Cdra 01 y Cdra 02), Jr. Pampa Cruz. Pje. Tambo Chico, Calle Corcovado y Calle Siete Vueltas, según el siguiente detalle:

DESIGNAR al Ing. Antonio Ladislao Pinedo Ortiz como representante de Municipalidad Provincial de Huamanga en la Recepción de la Obra: "Construcción de la Disposición Final Relleno Sanitario para las Ciudades de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista y Jesús Nazareno, Provincia de Huamanga -Ayacucho", debiendo comunicar al Ministerio del Ambiente dicha designación.

DECLARAR QUE CARECE DE OBJETO EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, respecto al recurso impugnativo de apelación interpuesto por la recurrente Modesta Escobar Pino, al haberse determinado que la recurrente carece de legitimidad y/o capacidad jurídica conforme a lo prescrito por los Artículos 107° y 113" de la Ley N° 27444, del mismo modo, al haberse determinado que los actos administrativos materia de recursos (reconsideración y apelación) han adquirido calidad de acto firme conforme lo prescribe el Artículo 212° de la Ley N° 27444.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto "Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Confecciones y Bordados de la Asociación de Familias Desplazadas Internos de la Violencia Política Los Artesanos del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", según el siguiente detalle:

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente NANCY ROSARIO YAÑEZ DE VARGAS contra la Resolución Jefatural N° 499-2017- MPH/OAF-U-RRHH, de fecha 19 de julio de 2017, en mérito a los considerandos expuestos ut supra del presente dictamen legal.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N°325-2017-MPH/A de fecha 31 de mayo de 2017 que designa a los a los miembros de la Comisión de Transferencia de la Obra: "CREACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOTORA DISTRITO DE JESÚS DE NAZARENO" como se detalla a continuación:

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente JUAN SANTIAGO MORALES GUTIÉRREZ contra la Resolución de Jefatural N° 452- 2017-MPH/OAF-U-RRHH de fecha 19 de julio de 2017, en mérito a los considerandos expuestos ut supra.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación incoado por el recurrente Michael Juan Hinostroza Palomino contra la Resolución de Gerencia N° 072-2017-MPH/49.47, de fecha 22 de febrero de 2017 y por su propio mérito se proceda a la devolución de los bienes respecto de los cuales acredita su propiedad.

APROBAR la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LOS DELITOS Y SEGURIDAD CIUDADANA COLECTIVA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto de Cuatro millones quinientos nueve mil dieciséis con 00/100 Nuevos Soles (S/.4,509,016.00), emitida por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 evaluación PIP Mayor, y el Formato SNIP- 09 de viabilidad que forma parte integral de la presente resolución.

Declarar INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente NICANOR ROJAS VILCA contra la Resolución Jefatural 450-2017-MPH/OAF-U-RRHH, de fecha 19 de julio de 2017, en mérito a los considerandos expuestos ut supra del presente dictamen legal.

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente MARINO YANCE ROJAS contra la Resolución Jefatural N° 451-2017-MPH/OAF-U-RRHH: de fecha 19 de julio de 2017 en mérito a los considerandos expuestos ut supra del presente dictamen legal.

Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación incoado por la recurrente Alejandra Carrasco Gamboa, contra la Resolución de Gerencia N° 214-2017-MPH/49.47 de fecha 23 de mayo de 2017; en mérito a los fundamentos precisados; en consecuencia NULA la Resolución recurrida.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 18 de setiembre de 2017, al Abog. WALTER MÁXIMO BEDRIÑANA INFANZÓN, en el cargo de Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega de cargo conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 19 de setiembre de 2017, a la Abog. CLEDY HUAMANÍ TENORIO, en el cargo de Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.

DEJAR sin efecto el ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 333-20 17-MPH/ A de fecha 02 de junio de 2017.

RECONFORMAR a los miembros de la Comisión de Transferencia de Obra; como se detalla a continuación:

REPONER por mandato Judicial, a la demandante Marilú Tito Gastelú, a partir del 01 de setiembre del 2017 en el cargo que ostentaba hasta antes de ocurrido el despido laboral o en otro similar, bajo los alcances del Decreto Legislativo N°728 y el Decreto Supremo N°003-97-TR; debiendo dar cuenta al Juzgado de Derecho Constitucional Transitorio sobre el cumplimiento del mandato.

CONFORMAR la Comisión de Recepción de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL ANEXO CHIMPAPUQUIO, CENTRO POBLADO DE RANCHA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO" según al siguiente detalle:

DESIGNAR a los miembros de la Comisión de Transferencia de Obras, para el levantamiento del acta respectiva, en vías de regularización como se detalla a continuación:

RECONOCERy FELICITAR por su Vigésimo Aniversario a la Asociación de Letras y Artes Ayacucho Chanka "QANTU" y a sus fundadores:

RECONOCER y FELICITAR a las Ilustres Fiscales de Prevención del Delito que vienen trabajando articuladamente en favor de una sociedad segura y justa, de acuerdo al siguiente detalle:

DESIGNAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección: ''Adquisición de Neumáticos o Llantas nuevas para los diferentes vehículos de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huamanga" de acuerdo al siguiente detalle:

DESIGNAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección: ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PICK UP 4X2 DOBLE CABINA PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PUBLICO POR LA SUB GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" de acuerdo al siguiente detalle:

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 02 para el "Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Gestión de Inversiones de la Provincia de Huamanga - Ayacucho", en los Proyecto Municipalidad Provincial de Huamanga, términos siguientes:

Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Gerencia N° 216-2017-MPH/43.47 de fecha 23 de mayo de 2017; y por extensión NULA, la Resolución de Gerencia N°103-2017~MPH/43.47 de fecha 13 de marzo de 2017; en consecuencia RETROTRAER el procedimiento hasta el momento en que se cometió el vicio.

RECONOCER Y FELICITAR al prestigioso Colegio Salesiano "San Juan Bosco" que cumple sus 75 años de Aniversario de trabajo constante en bien de la población Ayacuchana, Cumpliendo una labor inagotable en la enseñanza integral con valores cristianos, que se ofrecen a las niños y jóvenes ayacuchanos.

Declarar INFUNDADO, el Recurso de Apelación contra Resolución Jefatural N° 442-2017-MPH/OAF-U-RRHH, incoado por el señor Juan Heliodoro Quispe Flores.

DESIGNAR dos representantes ante el Concejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa COREMIPE Ayacucho, según al siguiente detalle:

APROBAR la viabilidad del proyecto de inversión pública a nivel de perfil: "AMPLIACIÓN y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PREVENTIVO DE IGUALDAD DE GENERO EN 11 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Un millón ciento noventa y seis mil seiscientos cuatro con 01/100 Nuevos Soles (S/.1,196,604.01), emitida por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de declaración de viabilidad que forma parte integral de la presente resolución.

RECONOCER la Junta Directiva del Comité Multisectorial de Prevención del Consumo Indebido de Drogas y Seguridad Ciudadana COMULPRED, por el periodo de un año (julio 2017-julio 2018), de acuerdo al siguiente detalle:

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 04 de setiembre de 2017, al Abog. JHONNY A. BERNEDO NAVARRO, en el cargo Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. ENCARGAR, temporalmente a partir del 04 de setiembre de 2017, al Abog. ARTURO DUEÑAS VALLEJO, en el cargo de Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, hasta que se designe a un titular.

OBJETO. Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 01 por mayores metrados y obras nuevas, para la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho - V Etapa/ÍTEM I: Jr. Libertad (cdra. 01, cdra. 02), Jr. Chorro (cdra, 01, cdra. 02) y Jr. Itana", por el monto de S/. 102,757.23 soles.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 por partidas nuevas y mayores metrados, para la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho - V Etapa/ÍTEM II Jr. Dos de Mayo (cdra, 03, cdra. 04 y cdra. 05), Jr. Londres (cdra. 01 y cdra. 02), Jr. Pampa Cruz, Pasaje Tambo Chico, Calle Corcovado y Calle 7 vueltas", según el siguiente detalle:

ESTABLECER temporalmente el horario corrido de trabajo en la Municipalidad Provincial de Huamanga, de lunes a viernes de 8:00 am a 3:30 pm; asimismo la vigencia de dicho horario de trabajo será desde el lunes 02 de octubre de 2017 al 03 de noviembre de 2017, para los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

DELEGAR al señor Regidor Wilmer Borda Ramírez, las atribuciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días lunes 11 y martes 12 de setiembre del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente esolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DELEGAR al señor Regidor Wilmer Borda Ramírez, las atribuciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de setiembre del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de municipalidades Ley N° 27972, los días lunes 04, martes 05t miércoles 06 jueves 07, viernes 08, de setiembre del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al titular.

RECONFORMAR la Comisión Paritaria para la Negociación Colectiva del Pliego de Reclamos del Sindicato de Obreros de la Municipalidad Provincial de Huamanga - para el ejercicio fiscal 2018 según el siguiente detalle:

CONFORMAR el Comité Multisectorial para la Atención a la Población Vulnerable en Situación de Calle, según detalle:

Declarar FUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente GODOFREDO BERNARDO FLORES HUAMANÍ contra la Resolución Jefatural N° 448-2017-MPH/OAF-U-RRHH de fecha 19 de julio de 2017, debiéndose establecer el pago como reintegro desde el 01 de enero de 201 5 a diciembre del año 2016, en mérito a los considerandos ya expuestos in fine.

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente Jhonny Alejandro Bernedo Navarro contra la Resolución Jefatural N° 416-2017- MPH/OAF-U-RRHH de fecha 26 de junio de 2017.

INSCRIBIR, en el Asiento N° 015-2017, Folio N° 110-2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la Asociación de Vendedores Informales de los "Portales de Plaza Mayor Huamanga", únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

MODIFICAR a los Miembros del Concejo de Administración para el Funcionamiento y Administración de Fondos de la Actividad "Contribución a la Resolución de la Desnutrición Crónica Infantil y Anemia mediante el "ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES Y RURALES EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA" actividad denominada "Pescado Para Todos", según detalle:

CONFORMAR el Equipo Impulsor para la constitución del Consejo Consultivo Provincial de Personas Adultos Mayores de Huamanga, según detalle:

Declarar IMPROCEDENTE la sustitución del Especialista Sanitario de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho - V Etapa, ítem 1; Jr. Libertad (cdra. 01 Cdra. 02), Jr. Chorro (Cdra. 01, Cdra. 02) y Jr. Itana", por el Ing. FIDEL RAÚL MORALES INFANTE por NO CUMPLIR con la experiencia mínima requerida en los términos de referencia de la Licitación Pública N° 03-2016-MPH/CS.

ACUMULAR los expedientes administrativos sobre Recurso de Apelación contra las Resoluciones de Gerencia Nros. 090, 088 y 089- 2017 - MPH/49.4 7 de fecha 14 de marzo de 2017 incoado por los administrados Zulem Palomino Sáenz, Hernán Mischa Mendoza y Vilma Uribe Velarde; ello en mérito a lo establecido en el Artículo 149° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa en contra de los Señores: Jorge Luis Ccaulla Ramírez, Sub Gerente de Serenazgo; Iván Anchi Torres, Responsable de Proyecto; Nicolás Tinco Quispe, Responsable de Almacén; Maricela Anita Gil Galindo, Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a razón de haber operado la prescripción de la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario.

AUTORIZAR al Abog. Hernán Mitacc Quispe, Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para que participe en LA DILIGENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Huamanga y la Municipalidad Provincial de Huamanga, para resolver mediante negociación colectiva, asuntos laborales que aquejan a los trabajadores, para los fines mencionados en la parte considerativa de la presente, SEÑALÁNDOSE fecha para la indicada reunión PARA EL DÍA MARTES 05 SEPTIEMBRE DEL 2017, A HORAS 10.00 de la mañana, la misma que tendrá lugar en el Auditorio de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo de Ayacucho, sito en el Jr. Gervasio Álvarez N° 344-parque infantil del Distrito Jesús Nazareno, Provincia de Huamanga.

Se declara IMPROCEDENTE, la pretensión planteada por el recurrente, Juvenal Curí Buendía sobre reposición laboral al puesto de Fiscalizador de Tránsito I, en mérito a los argumentos fácticos expuestos.

DESIGNAR el comité de selección para llevar a cabo el proceso de selección "ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES PARA EL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE URAYPAMPA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO/' por la Modalidad de Adjudicación Simplificada, conformado por:

APROBAR el Calendario Valorizado Actualizado quedando bajo el siguiente detalle:

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la señora Marleny yakelí Jáuregui Blas, contra la Resolución Gerencial N° 258-2017-MPH/GDT de fecha 17 de julio de 2017; quedando subsistente en todos sus términos el acto resolutivo impugnado, según lo señalado en la parte considerativa del presente documento.

Declarar INFUNDADO, el Recurso impugnativo de Apelación por la recurrente FLOR DE MARÍA QUISPE VALDIVIA contra la Resolución de Gerencia N°157-2017-MPH/49.47 de fecha 24 de abril de 2017, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

PROCEDENTE el pago de honorarios profesionales del mes de junio del 2016 por el monto contractual de 3,200.00 (tres mil doscientos con 00/100 soles) a la afectación presupuestal para el presente año fiscal de acuerdo al siguiente detalle.

ACUMULAR los expedientes administrativos sobre Recurso de Apelación contra las Resoluciones de Gerencia Nros. 218, 223, 220, 222 y 221-2017-MPH/49.47 de fechas 23 de mayo de 2017, incoado por los administrados Teresa Mendoza Alca, Aquiles Mallqui Ventura, Vilma Ramos Carrasco, Irma Martínez Huayanay y Víctor Rojas Vilca; ello en mérito a lo establecido en el Artículo 149° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Declarar PROCEDENTE la modificación de Especificaciones Técnicas de las vitrinas para la exhibición de productos terminados del Proyecto "Mejoramiento de lo Producción y Comercialización de Confecciones y Bordados de la Asociación de Familias Desplazadas Internos de la Violencia Política los Artesanos del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", sin ampliación de plazo ni modificación presupuestal, en cumplimiento con lo establecido en la Directiva N° 001-2012-MPH/A.

MODIFICAR a los Miembros Responsables de Manejo de Cuenta, Registro de firma de acuerdo a la DIRECTIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y ANEMIA MEDIANTE EL ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES Y RURALES EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA; de la Actividad "PESCADO PARA TODOS", según detalle:

AUTORIZAR al Abog. Hernán Mitaca Quispe, Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para que asista en representación de la Municipalidad Provincial de Huamanga a la Audiencia de Conciliación, el día viernes 01 de setiembre de 2017, a horas 4.00 p.m. que se realizará en el Jr. Arequipa N° 170 (SÓTANO) CENTRO DE CONCILIACIÓN "CASA DE LA CONCILIACIÓN HUAMANGA" signando en el Expediente N° 64-2017, respecto a las controversias surgidas en la ejecución del Contrato de Locación de Servicios N°634-2012-MPH/GM Ampliación Mejoramiento del Local de la Municipalidad Provincial de Huamanga con código SNIP 136661, siendo los posibles acuerdos a tornar : a) las partes Conciliadoras por un lado la Municipalidad Provincial de Huamanga, y por su parte el contratista el Ing. Jesús Llave Najarro, por los servicios de residente por los tres meses que si tienen Contrato y descontándole el 10% de la Directiva en mención, sería el monto de S/ 8.640.00, que serán cancelados en su totalidad, en la fecha que se fije de acuerdo al Acta de Conciliación.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de la Obra N° 01, para el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Provincia de Huamanga - Ayacucho", según el siguiente detalle:

RENDIR HOMENAJE PÓSTUMO a nombre de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la extinta señora Angélica Mendoza de Ascarza, y expresar las más profundas condolencias y sentimiento de solidaridad a sus familiares y amigos allegados.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días viernes 25, lunes 28, martes 29, miércoles 30, y jueves 31 de agosto del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DESIGNAR el comité de selección para llevar a cabo el proceso de selección: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN VIAL EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" de acuerdo al siguiente detalle:

AUTORIZAR el viaje al Exterior en comisión de servicios a Loja - Ecuador desde el lunes 28 de agosto hasta el viernes 01 de setiembre, de:

APROBAR la Viabilidad del Expediente Técnico «MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCCYACC DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO", por el monto S/ .360.024,498 Soles con código SNIP N°382857.

Declarar la Nulidad de Oficio del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada SM N° 15-2017-MPH/CS-l para la "Adquisición de Neumáticos o Llantas Nuevas para diferentes vehículos de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huamanga - Ayacucho", debiendo retrotraer el Proceso de Selección hasta la Etapa de Absolución de Consultas y Observaciones.

OBJETO - INCORPORACIÓN DE TRANSFERENCIA FINANCIERA Autorízase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga del Departamento de Ayacucho, para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 376,808.00) de acuerdo al siguiente detalle:

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 21 de agosto de 2017 al Ing. FREDY ANTONIO LUIS AGUILAR en el cargo de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 22 de agosto de 2017, Ing. ADOLFO BONILLA JERÍ en el cargo de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades. ENCARGAR la Sub Gerencia de Obras al Ing. Antonio Ladislao Pinedo Ortiz.

APROBAR la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO HATUN YAKU PARA LAS LOCALIDADES DE MOLLEPATA III Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto de Diecinueve millones cuatrocientos cuatro mil seiscientos siete con 00/100 Soles (S/. 19,404,607.00), emitida por la Sub Gerencia de Estudios, Gerencia de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de evaluación de PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de viabilidad que forma parte integral de la presente resolución.

DESIGNAR a los miembros de la Comisión de Transferencia de Proyectos como se detalla a continuación:

DESIGNAR a los miembros de la Comisión de Transferencia de Obras como se detalla a continuación:

APROBAR la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA ARQUERÍA DE LA AZOTEA, EL ARCO Y EL AMBIENTE URBANO DE LA ALAMEDA MARQUÉS DE VALDELIRIOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Tres millones novecientos veinte mil cuatrocientos ochenta y dos con 00/100 Nuevos Soles (S/.3,920,482.00), emitida por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de viabilidad que forma parte integral de la presente resolución.

APROBAR la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CREACIÓN DE UBS EN LAS LOCALIDADES DE CASACANCHA, SAN LUCAS, CCAYHUACANCHA y ANGASMAYO DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Ocho millones trescientos cincuenta y seis mil ciento setenta y siete con 00/100 Nuevos Soles (S/.8,356,177.00), emitida por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de viabilidad que forma parte integral de la presente resolución.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 511-2016-MPH/A, resolución que delega las facultades de celebración de Matrimonios a los servidores de Registro Civil.

APROBAR la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de perfil "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN PASIVA Y ACTIVA DEL PARQUE DE LA IDENTIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: de Dos millones setecientos once mil trescientos ochenta y uno con 00/100 Soles (S/.2,711,381.00), emitida por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de viabilidad que forma parte integral de la presente resolución.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 para el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Producción y Comercialización de Comidas Preparadas de la Asociación de Familias Desplazadas Internos por la Violencia Política Covadonga I del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", según el siguiente detalle:

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 354-2017-MPH/A de fecha 19 de junio de 2017 que resuelve conformar la Comisión del Inventario Físico al Barrer de la Municipalidad Provincial de Huamanga Correspondiente al año 2017. reconformándola de la siguiente manera:

DECLARAR NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución de Alcaldía N° 332-2016-MPH/A de fecha 17 de mayo de 2016, debiendo en consecuencia retrotraerse todo lo actuado hasta el momento en el que fueron planteadas las peticiones incoadas por los Sres. Hernán Quispe Sulca en su condición de Presidente de la Asociación de Vivienda "César Mujica Cacho" y la Sra. Graciela Celmira Amelia Mujica Lengua en representación de la sucesión intestada de don César Augusto Mujica Cacho, sobre declaratoria de caducidad de la Resolución Municipal N° 446-96-A/MPH de fecha 24 de setiembre de 1996.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 02 para el Proyecto "Mejoramiento Preventivo en Zonas de Riesgo Delictivo en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga", por el monto de S/.286,544.96 soles por mayores metrados.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 03 para el-Proyecto "Instalación y Mejoramiento del Sistema de Reaprovechamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga - Ayacucho", según el siguiente detalle:

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 17 de agosto de 2017 al Ing. ENRIQUE LOVERA APARCANA en el cargo de Sub Gerente de Control Técnico del Transporte Publico de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 18 de agosto de 2017, Abog. WILFREDO OMAR TINOCO CURIPACO en el cargo Sub Gerente Control Técnico del Transporte Publico de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.

CONFORMAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección para la: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREVENCIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL VIADUCTO BICENTENARIO ENTRE LA AV. CIRO ALEGRÍA - VÍA EVITAMIENTO DE LOS DISTRITOS DE JESÚS DE NAZARENO Y ANDRÉS A. CÁCERES, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO ", conformado por:

Declarar PROCEDENTE la sustitución del Asistente Técnico de la "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ. Yuracc Yuracc y PP.JJ. de Belén, en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", por el Ing. IVÁN CONDENA MENESES por cumplir con la experiencia mínima requerida en los términos de referencia de la Adjudicación Simplificada N° 015-2016- MPH/CS, dos (02) años de experiencia como Asistente de Residente de Obra.

Declarar IMPROCEDENTE el Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 solicitado para la Obra "Mejoramiento de los Sistemas de Evacuación de las Aguas Pluviales, Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el Sector Oeste del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", por no cumplir con lo establecido en la Directiva N° 001-2012-MPH/ A.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el miércoles 16 y jueves 17 de agosto del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

Declarar INFUNDADO, el Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 184-2017-MPH/49.47 incoada por Susana Ricalde Chávez.

CONFORMAR e la Comisión Especial para que en el plazo máximo de 30 días remitan informe sobre la valorización de las construcciones en el Mercado Mariscal Cáceres debiendo estar conformada por:

RECONOCER y FELICITAR al señor DONATO ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ por su amplia trayectoria y destacada labor como artesano en la especialidad de cerámica en el Distrito de Quinua Provincia de Huamanga y por su contribución y empeño en preservar y difundir el Arte de la Cerámica.

RECONOCER y FELICITAR al Maestro artesano LUCAS PALOMINO CLAUDIO por su amplia trayectoria y destacada labor como artesano en la especialidad del Tallado de Piedra de Huamanga, Tejidos y Bordados y por su contribución y empeño en preservar y difundir el arte.

RECONOCER y FELICITAR a la señora HILDA GARCÍA DE MEZA por su amplia trayectoria en la línea del Arle Textil, y por su contribución y empeño en preservar y difundir el arte del tejido.

RECONOCER y FELICITAR al Maestro Artesano JORGE CALVEZ QUISPE por su amplia trayectoria artística a la trascendencia de sus obras y destacada labor como artesano en la especialidad del Tallado de Piedra de Huamanga, y por su contribución y empeño en preservar y difundir el arte.

RECONOCER y FELICITAR al señor ALFREDO LÓPEZ MORALES, por su empeño en preservar y difundir el legado que nos dejaron nuestros antepasados en la artesanía.

RECONOCER y FELICITAR al señor ALBERTO GARIBAY ACANCHO por su amplia trayectoria en la línea del Arte de Talabartería, haciendo quedar; en alto a nuestra Región de Ayacucho a nivel Nacional e Internacional.

RECONOCER y FELICITAR a la señora MARINA ROSARIO SAAVEDRA RIVERA por su amplia trayectoria en 1a línea del Arte Textil, y por su contribución y empeño en preservar y difundir el Arte del Tejido.

RECONOCER y FELICITAR a la señora JULIA URIBE LETONIA por su amplia trayectoria en el Arte Textil y por su contribución y desempeño en preservar y difundir el Arte del Tejido.

RECONOCER y FELICITAR al Maestro Artesano EDWIN PIZARRO LOZANO por su amplia trayectoria artística, la trascendencia de sus obras y destacada labor como Maestro Retablista Imaginero y Mascarero, y por su contribución y desempeño en preservar y difundir el arte dejando en alto a la Región de Ayacucho.

INDEMNIZAR a los Propietarios afectados por la construcción de la Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos en el Predio Lindipampa, ascendiente S/.11,510.00 monto que debe asumir la Municipalidad Provincial de Huamanga según valorización de cultivos en dicho predio.

PROCLAMAR, al Alcalde y Regidores del Movimiento Independiente "ALIANZA PARA EL CAMBIO", que obtuvo la votación más alta en las elecciones complementarias de autoridades municipales del Centro Poblado de Huaychao, jurisdicción del distrito de Acos Vinchos, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, realizado el día 23 de Julio del 2017, de conformidad al siguiente detalle:

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante de Obra N° 02, para la Obra "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ. Yuracc Yuracc y PP.JJ. de Belén, en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", según el siguiente detalle:

NO HABER MÉRITO A PRONUNCIAMIENTO, sobre el fondo del asunto toda vez que la petición de nulidad de actos administrativos es planteada dentro del recurso impugnativo de apelación, hecho jurídico que ya suscitó en el presente caso, el cual se encuentra materializado en la Resolución de Alcaldía N° 392-2017-MPH/ A de fecha 05 de julio de 2017.

OBJETO. Autorizase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga del Departamento de Ayacucho, para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO Y 00/100 SOLES (S/. 134,961.00) de acuerdo al siguiente detalle:

REPONER por mandato Judicial, al demandante JORGE LAURA NINA, a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre en el cargo que ostentaba hasta antes de ocurrido el despido laboral o en otro similar, bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 728 y el Decreto Supremo N° 003-97-TR; debiendo dar cuenta al Juzgado sobre el cumplimiento del mandato.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el jueves 10 y viernes 11 de agosto del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente PASTOR QUISPE BARRIENTOS contra la Resolución de Gerencia N° 79-2017-MPH/GT de fecha 13 de marzo de 2017.

Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el señor REYDER MARCELINO ARONES PINEDA, contra la Resolución Jefatural N° 357-2017-MPH/OAF- URRHH de fecha 06 de junio de 2017, en consecuencia sin efecto legal la Resolución Jefatural N° 188-2017-MPH/OAF-URR.HH de fecha 23 de marzo de 2017. Debiendo, reprogramar el uso físico de Vacaciones mediante acto resolutivo, correspondiente al Ciclo Laboral del 21 de abril de 2016 al 21 de abril de 2017.

REPONER por mandato Judicial, a la demandante FLORA CONCEPCIÓN PALOMINO MALDONADO, a partir del día martes 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017 en el cargo que ostentaba hasta antes de ocurrido el despido laboral o en otro similar, bajo los alcances del Decreto Legislativo N°728; debiendo dar cuenta al Juzgado sobre el cumplimiento del mandato.

REPONER por mandato Judicial, a la demandante TEODOSIA QUISPE YUPANQUI, a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017 en el cargo que ostentaba hasta antes de ocurrido el despido laboral o en otro similar, bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 728; debiendo dar cuenta al Juzgado sobre el cumplimiento del mandato.

REPONER por mandato Judicial, al señor ÓSCAR MENDOZA DE LA CRUZ, a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017 en el cargo que ostentaba hasta antes de ocurrido el despido laboral o en otro similar, bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 728 y debiendo dar cuenta al Juez de la sala Civil de Huamanga sobre el cumplimiento del mandato.

REPONER a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017, al demandante ODÓN PAUCA QUISPE, en el cargo que ostentaba hasta antes de ocurrido el despido laboral o en otro similar, bajo los alcances del Decreto Legislativo N°728 debiendo dar cuenta al Juzgado sobre el cumplimiento del mandato.

RECONFORMAR el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE), de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo quedar integrado por los siguientes funcionarios y servidores:

APROBAR la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE RIEGO DE PAUCARPATA, PAUCARPATILLA Y MATARILLA DE LA COMUNIDAD NUEVA UNIÓN DE MATARILLA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto de: un millo seiscientos setenta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles (S/. 1,674,584.00), emitido por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallado en el ANEXO SNIP 16 de evaluación del PIP Mayor, y el formato SNIP-09 de declaración de viabilidad que forma parte integral de la presente resolución.

CONFORMAR el Comisión Especial para que en el plazo máximo de 30 días remitan informe de Evaluación Situacional, daño ecológico y ambiental que está sufriendo la zona de influencia de la Vía de Evitamiento, continuación del Rio Alameda en la parte del Sector de San Sebastián del Valle de Totorilla, parte integrante del Centro Histórico y Área Monumental de la ciudad, conformado por:

Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación incoado por la recurrente Dolores Martínez De Flores, contra la Resolución de Gerencia N° 205-2017-MPH/49.47 de fecha 22 de mayo de 2017; en mérito a los fundamentos precisados; en consecuencia NULA la recurrida Resolución de Gerencia.

REPONER por mandato Judicial, a la demandante AQUILINA YUPANQUI LLACTAHUAMÁN.a partir de día martes 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017 en el cargo que ostentaba hasta antes de ocurrido el despido laboral o en otro similar, bajo los alcances del Decreto Legislativo N°728 y el Decreto Supremo; debiendo dar cuenta al Juzgado sobre el cumplimiento del mandato.

Declarar PROCEDENTE la sustitución del Asistente Técnico de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga Ayacucho - V Etapa, ítem 1: Jr. Libertad (cdra. 01, cdra. 02), Jr. Chorro (cdra. 01, cdra. 02) y Jr. Itana", por el Ing. PEDRO ALARCÓN TIPE por cumplir con la experiencia mínima requerida en los términos de referencia de la Licitación Pública N° 03-2016-MPH/CS, cinco (05) años de experiencia como Residente y/o Supervisor de Obra.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 02 para el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, provincia de Huamanga - Ayacucho", por el monto de S/. 75,000.00 soles, en un plazo de 03 meses por ejecución de partidas nuevas.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 solicitada por el Contratista CONSORCIO AYACUCHO., para la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho V Etapa (ítem II: Jr. Dos de Mayo (cdra. 03, cdra. 04 y cdra. 05), Jr. Londres (cdra. 01 y cdra. 02), Jr. Pampa Cruz, Pasaje Tambo Chico, Calle Corcovado y Calle 7 Vueltas", según el siguiente detalle:

Declarar FUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente Hilario Rodolfo Huallpa Villafuerte contra la Resolución de Gerencia N° 147-2017-MPH/49.47 de fecha 14 de marzo de 2017 en mérito a los fundamentos arriba precisados, debiendo declararse la NULIDAD de la recurrida Resolución Gerencial, debiendo en consecuencia RETROTRAERSE, el procedimiento sancionador hasta el momento y/o etapa en la que se cometió el vicio o contravención

Se declare INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por Edwin Arturo Ayala Pacheco contra la Resolución de Gerencia Municipal N° 205-2016-MPH/GM, en observancia de lo señalado en la Casación Laboral N° 1225-2015-LIMA y Caso Lab. 4258-2016, Lima.

OBJETO. Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 2841 1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

DESIGNAR a la señora Ruth Mirian Tenorio Bellido como fedataria Titular de la Municipalidad Provincial de Huamanga, durante el Ejercicio 2017.

DECLARAR PROCEDENTE LA NULIDAD DE OFICIO en vía Judicial de la Resolución Gerencial N° 382-2014- MPH/GDUyR, a fin de que interponga la demanda Contencioso Administrativo ante el Poder Judicial sobre nulidad del Acto Resolutivo mencionado.

INSCRIBIR, en el Asiento N° 014 -2017, Folio N° 109 -2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al Comité de propietarios del Asentamiento Humano General Juan Velasco Alvarado del Predio Mollepata Sector I Distrito de Ayacucho, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites Administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

ACTUALIZAR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al nuevo Consejo Directivo de la "Asociación de Pobladores del Pueblo Joven Yuraq - Yuraq", cuya personería jurídica se halla inscrito en el Asiento N° 027-2015, Folio N° 29-2015, del citado registro, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

RECONOCER Y FELICITAR a los profesionales de la Asociación Medical Ministry Internacional (MMI) y la Asociación Vidas, por su labor altruista, con el siguiente detalle:

CREAR los comedores populares:

- En la AA.HH.Covadonga "Asociación de Mujeres Emprendedoras de la Artesanía Hilos" y colores de Ayacucho "Comedor Popular AMEAHICO" del Distrito de Ayacucho.

- En la Comunidad de Wariperqa, del Distrito de Vinchos.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 para el Proyecto "Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y Operativas en la Formulación y Evaluación de Estudios de Pre Inversión e Inversión en la Municipalidad Provincial de Huamanga - Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho/Formulación VI Etapa", en términos siguientes:

CONFORMAR el Equipo Técnico Interinstitucional encargado del proceso de elaboración y aprobación del Protocolo Base de Actuación Conjunta para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, según detalle:

DESIGNAR como representante de la Municipalidad Provincial de Huamanga ante el Consejo Directivo del Comité Local de Administración de la Salud - CLAS Belén a la servidora Obst. MARÍA PICHARDO CAJAMARCA.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el miércoles 02 y jueves 03 de agosto del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 31 de julio de 2017 al Ing. ABEL JORGE VÍA Y RADA CARRASCO en el cargo de Sub Gerente de Transito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 01 de agosto de 2017, Ing. RONALD DOMÍNGUEZ PEÑA en el cargo Sub Gerente de Transito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.

APROBAR la Habilitación Presupuestal del Proyecto "MEJORAMIENTO PREVENTIVO EN ZONAS DE RIESGO DELICTIVO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" por el monto S/. 286,544.96 para la ejecución en los meses de agosto y setiembre de 2017.

APROBAR la Viabilidad del Expediente Técnico "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES LUIS ALBERTO SÁNCHEZ Y JAIME LUSINCHI DEL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPA DEL ARCO IV ETAPA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto S/. 376,807.66 con código SNIP N°361985.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante N de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho - Quinta Etapa - ítem II: Jr. Dos de Mayo (cdra. 03, cdra. 04 y cdra, 05), Jr. Londres (cdra. 01 y cdra. 02), Jr. Pampa Cruz, Pje. Tambo Chico, Calle Corcovado y Calle Siete Vueltas", por partidas nuevas sin ampliación presupuestal, según el siguiente detalle:

DECLARAR Hijo Predilecto de la Provincia de Huamanga, y entregar la Medalla Cívica al Señor Edwin Sulca Lagos por su trayectoria de 35 años como Maestro Textil del Barrio de Santa Ana.

DECLARAR Hija Predilecta de la Provincia de Huamanga, y entrega de la Medalla Cívica a la intérprete y compositora Isabel Gamboa La Rosa de Aguilar por su dedicación al arte musical y su dominio del sentimiento andino.

DECLARAR Hijo Predilecto de la Provincia de Huamanga, y entrega de la Medalla Cívica al Dr. Félix Atilio Rivera Alarcón por su trayectoria académica profesional de más de 40 años de plena dedicación a la función educativa y promoción cultural.

DECLARAR el reconocimiento póstumo como Hijo Predilecto de Huamanga y entrega de la Medalla Cívica de la Ciudad al que en vida fuera Ex Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Ing. Alfonso F. Martinelli Vivanco en los años 1974 - 1976, por su servicio desinteresado en beneficio de la sociedad huamanguina.

VARIAR, la Resolución de Alcaldía N° 033-2016-MPH/A de fecha 14 de enero de 2016, mediante la cual se repone de manera provisional al Abog. Franklin Ornar Gutiérrez Sulca ESTABLECIÉNDOSE, mediante el presente acto resolutivo la condición de SERVIDOR PERMANENTE, bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, en el mismo cargo que venía ocupando antes del despido laboral u otro de similar condición, con el nivel remunerativo F - 2, conforme a lo expuesto en el Informe Técnico N° 297-2017-MPH/24.27 y en cumplimiento estricto de la Resolución Judicial N° 30 de fecha 17 de abril de 2017, Ejecutoria Suprema (Cas. N° 11680- 2015-AYACUCHO).

CONFORMAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección para la: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO-V ETAPA(1TEM IV) JR. GRAU (CDRA O3, CDRA O4 Y CDRA 05) CALLE NUEVA, CALLE SANTA CLARA, CALLE SAN JUAN DE DIOS" Y "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO-V ETAPA (ÍTEM III) JR. BELLIDO (CDRA 01), JR. CALLAO (CDRA 03 Y CDRA O4), JR. LIMA (CDRA 03 Y 04) Y JR. LA UNIÓN (CDRA 04)", conformado por:

DESIGNAR a los miembros de la Comisión de Transferencia de Obras como se detalla a continuación:

CONFORMAR el Consejo Municipal del Libro y la Lectura, cuyo principal fin es lograr la participación activa, y que atienda el proceso de descentralización para la ejecución del Plan Municipal del Libro y la Lectura 2017-2021, el mismo que estará integrado por:

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 03 para la Obra "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ. Yuracc Yuracc y PP.JJ. Belén, en el distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", en los siguientes términos:

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 01 para la obra "Construcción del Complejo Recreacional de Canaan Alto, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga - Ayacucho" - VI Etapa, según el siguiente detalle:

AUTORIZAR la elaboración del Expediente Técnico y ejecución del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACIÓN MOLLEPATA II - ADCIDEPA, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", Bajo la estructura funcional programática, según detalle siguiente:

INSCRIBIR, en el Asiento N° 013-2017, Folio N° 108 -2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la Asociación de Vendedores Informales de "Ventura Ccalamaki" - F. Vivanco, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

INSCRIBIR, en el Asiento N° 012 -2017, Folio N° 107 -2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la Asociación de Trabajadores de "Venta de Hierbas, Flores y Otros" Sector Triángulo, Sector Educación - Mercado Nery García Zarate, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

RECONOCER y AGRADECER al Ilustre Dr. AQUILES HINOSTROZA AYALA, por su aporte y por la donación de los textos literarios mencionados en los considerandos de la Presente Resolución a la Biblioteca "Luís Carranza" — La Magdalena en la educación de nuestro pueblo.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL TERRAPUERTO MUNICIPAL LOS LIBERTADORES DE AMÉRICA DISTRITO AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

PROGRAMAR, las elecciones complementarias de las autoridades v/ ^ Municipales del Centro Poblado de Huaychao del distrito de Acos Vinchos, de acuerdo al detalle siguiente:

NO HABER MÉRITO A PRONUNCIAMIENTO respecto al recurso administrativo de apelación incoado por la recurrente Martha Salvatierra Huaytalla contra la Resolución de Gerencia N°108-2017-MPH/49.47; ello en mérito a lo establecido en el Artículo 214° de la Ley N° 27444.

CONFORMAR EL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2018, siendo los miembros electos, los siguientes Agentes Participantes:

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 03 y el Deductivo de Obra N° 02 para la Obra "Creación de Pistas y Veredas en los Jirones Javier Heraud (02 Cuadras), Mariano Melgar (01 Cuadra) y Jr. Manuel J. Pozo del Distrito de Ayacucho, •A\a de Huamanga - Ayacucho", conforme al resumen de la valorización económica presentada y sustentada por el Supervisor y Residente de Obra según el siguiente detalle:

APROBAR el Plan de Acción denominado "Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Servicio de Administración Tributaria de Huamanga SATH" cuya finalidad es dar cumplimiento a la Meta 31 "Fortalecimiento de la Administración y “Gestión del Impuesto Predial" del Programa de Incentivos 2017, cuyo plazo de ejecución es a partir de la aprobación del presente acto resolutivo y vence indefectiblemente el 31 de diciembre 2017, por un costo total de S/. 120.00000. bajo la modalidad de Transferencia Financiera, programado en la Sec. Func. 058, a cargo del Servicio de Administración Tributaria de Huamanga-SATH y financiado mediante el Rubro de financiamiento 18-Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, Tipo de Recurso 13-Plan de Incentivos.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 18 de julio de 2017, al Ing. ISRAEL JUAN PARISHUAÑA BARBARÁN, en el cargo de Subgerente de Control Técnico del Transporte Público de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 19 de julio de 2017, al Ing. ENRIQUE LOVERA APARCANA, en el cargo de Subgerente de Control Técnico de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.

DECLARAR procedente la definición de entidad pública de Tipo "B" al Servicio de Administración Tributaria de Huamanga - SAT-H, a efectos de que inicie con los procedimientos respectivos para el tránsito a la nueva Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057. Se materialice, la definición de entidad pública de Tipo "B".

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 18 julio de 2017 al Cmdte (R) PNP Jaime Hugo Paredes Reátegui en el cargo de Gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 19 de Julio de 2017, al Cmdte. PNP (R) Jaime Sotomayor Vivanco en el cargo Gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.

INSCRIBIR, en el Asiento N° 011-2017, Folio N° 107-2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la Asociación de Comerciantes "Santa Rosa de Lima" Sector Educación - Mercado Nery García Zarate de Ayacucho, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 08 para la Obra "Creación, de Pistas y Veredas en los Jirones Javier Heraud (02 Cuadras), Mariano Melgar (01 Cuadra) y Jr, Manuel Pozo del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

DECLARAR PROCEDENTE la sustitución del Técnico DARWIN SUÁREZ OSTOS como Maestro de Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho - V Etapa, ítem 1: Jr. Libertad (Cdra. 01 y Cdra. 02), Jr. Chorro (cdra. 01 y 02) y Jr. Itana", por el Maestro de Obra Técnico JUAN ANTONIO PINEDA TORRES, por cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia de la Licitación Pública N° 03-2016-MPH/CS.

CONFORMAR la Comisión cíe Recepción de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO", integrada por:

RECONOCER y FELICITAR al Colegio Colegio Salesiano San Juan Bosco por haber representado con mucho entusiasmo y dedicación, demostrando compromiso y responsabilidad, y dejando en alto a la ciudad de Huamanga ocupando el primer lugar en el concurso de Bandas Escolares en la Ciudad de Huancayo.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 03 para el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Gestión de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Provincia de Huamanga - Ayacucho", sin impliación presupuestal por mayores metrados, según el siguiente detalle:

RENDIR HOMENAJE POSTUMO a nombre de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al extinto Alcalde señor Alfonso F. Martinelli Vivanco, y expresar las más profundas condolencias y sentimiento de solidaridad a sus familiares y amigos allegados.

RECONOCER y FELICITAR al señor ENRIQUE YONY MONTES QUISPE, instructor de la Escuela Deportiva Municipal, por su desempeño como organizador del Campeonato Internacional de Skateboarding, desarrollado con fecha 24 de junio de 2017.

RECONOCER, FELICITAR y AGRADECER al prestigioso positivista DR. MARTIN NIZAMA VALLADOLID por su propósito de fomentar la salud mental positiva desde la familia para el logro de una cultura de paz en nuestra provincia.

RECONOCER, FELICITAR y AGRADECER a la Coaching PNL en programación Neurolingüística LIZ CAMARENA HUAMANI, por su contribución en la mejora del comportamiento y optimización de la comunicación del servidor y la ciudadanía basado en principios humanitarios, valores elevados y para la disposición a la cooperación por el desarrollo ciudadano con cultura de paz.

Declarar PROCEDENTE el pago por honorarios profesionales del Ing. JHURY CESAR MEDINA GALINDO, correspondiente al mes de junio de 2016, por haber laborado Como Responsable del Proyecto "Mejoramiento de los Sistemas de Evacuación de las Aguas Pluviales, Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el Sector Oeste del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Ayacucho".

REPONER por mandato Judicial, al demandante LUIS ALBERTO MARTÍNEZ ROJAS, en el puesto de Trabajo en el que venía desempeñándose al 25 de setiembre del 2009, o en otro similar a partir del 07 de julio de 2017 bajo los alcances del Decreto Legislativo N°276 debiendo dar cuenta al Juzgado sobre el cumplimiento de este mandato.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 387-2017-MPH/A de fecha 04 de julio de 2017, mediante la cual se conforma la Comisión para las Altas y Bajas y Enajenación de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el Año Fiscal 2017, quedando con el siguiente detalle:

APROBAR el reporte Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias de fecha 10/07/2017; que detalla a los responsables titulares y suplentes designados para el manejo de cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Huamanga - UE 300440 el cual forma parte integrante de la presente resolución.

DELEGAR a la Regidor Wilmer Borda Ramírez, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el miércoles 12 y jueves 13 de julio del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DESIGNAR al Director de Administración y Finanzas CPC ENRIQUE MANUEL LIZANA ANTEZANA, como responsable de la. Aprobación de Expedientes de Contratación y Bases Administrativas de conformidad al Artículo 21° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y así mismo conforme al Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Directiva N° 03-2016-OSCE/CD DELEGAR funciones al citado Funcionario para la Aprobación de Modificaciones del Plan de Contrataciones.

AUTORIZAR al Abog. Hernán Mitacc Quispe, Procurador Publico de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para que asista en representación de la Municipalidad Provincial de Huamanga a la Audiencia de Conciliación, que se realizará en el Jr. 9 de Diciembre N° 251(interior)-Ayacucho, las instalaciones del CENTRO DE CONCILIACIÓN "LEGAL AGREEMENT AND SOLUTION", el día Viernes 14 de julio de 2017 a horas 4:00 pm. Respecto a las controversias surgidas en la ejecución del Contrato N°549~2016-MPH/GM "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga -Ayacucho, con RUC N°20143137296, Siendo los posibles acuerdos a arribar:

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor Inocencio Carpió Mendoza, contra la Resolución de Alcaldía N° 259-2017-MPH/A de fecha 04 de mayo de 2017; quedando subsistente en todos sus términos el acto resolutivo impugnado. Debiendo el Titular de la Entidad, ordenar que el registro de dicho Certificado de Posesión quede sin efecto legal.

RECONFORMAR la Comisión de Evaluación y Selección de Personal CAS para el año 2017de la Municipalidad de Huamanga, la misma que queda integrada de la siguiente manera:

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 para el Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Local Comunal Multiuso en el Anexo Chimpapuquio del Centro Poblado de Rancha del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

CONFORMAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL VIADUCTO BICENTENARIO LA AV. CIRO ALEGRÍA - VÍA EVITAMIENTO DE LOS DISTRITOS DE JESÚS DE NAZARENO Y ANDRÉS A. CÁCERES, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", conformado por:

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación I incoado por el recurrente Hornero Ango Aguilar en su condición de Rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, contra la Resolución Gerencia N° 144-2017 MPH/GDT de fecha 08 de mayo de 2017, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

FELICITAR Y RECONOCER, a las Organizaciones y/o Instituciones, a los docentes y ciudadanos, participantes en calidad de miembros del Jurado Calificador del Concurso "Mi Colé Recicla", por su apoyo invaluable a favor de este tipo de concursos cuyo objetivo es promover las buenas prácticas de las 3Rs y contribuir en la reducción de residuos sólidos, de acuerdo al siguiente detalle:

CONFORMAR la Comisión para Arbitrios Municipales del Año 2018 de la Municipalidad Provincial de Huamanga, la misma que queda conformada de la siguiente manera:

OBJETO. Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el (Artículo 40 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. ARGENTINA, PROL. CHORRO, JR. 1RO DE MAYO, JR. SAN CRISTÓBAL Y EL JR. CIRO ALEGRÍA DEL BARRIO BELÉN DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: de Un Millón noventa y cinco mil quinientos dieciséis con 14/100 Nuevos Soles (S/.1,095,516.14), emitida por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de Declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

DECLARAR PROCEDENTE la modificación de Especificaciones Técnicas del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Producción y Comercialización de Comidas Preparadas de la Asociación de Familias Desplazadas Internos por la Violencia Política Covadonga I del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", sin ampliación de plazo ni modificación presupuestal, en cumplimiento con lo establecido en la Directiva N° 001-2012-MPH/A.

Declarar PROCEDENTE la ampliación del Servicio de Consultoría ara la Supervisión de la Obra: "Construcción de Pistas en el Conjunto Habitacional José 'Ortiz Vergara del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" a favor del Ing. Vidal Eleuterio Canales Díaz por el plazo de 15 días calendarios, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista (Artículo 169" numeral 1) del Reglamento de la LCE), por el periodo del 14 de mayo al 28 de mayo de 2017.

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente Ludwing Campos Herrera contra la Resolución de Gerencia N° 207-2017-MPH/49.47.

Declarar PROCEDENTE la Nulidad de Oficio del Proceso de Selección - Licitación Pública N° 02-2017- MPH/CS para el Proyecto "Construcción y Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho - V ETAPA (ÍTEM III) Jr. Bellido (cdra. 01), Jr. Callao (Cdra. 03 y 04), Jr. Lima (Cdra. 03 y 04) Y Jr. La Unión Cdra. 04). Debiendo retrotraer el Proceso de Selección hasta la ETAPA DE INTEGRACIÓN DE BASES, con la debida implementación del Pronunciamiento N° 729-2017/OSCE-DGR, emitido por la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE.

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Carlos Huayhua Lozano, contra la Resolución de Alcaldía N° 201-2017 MPH/A de fecha 18 de abril de 2017; quedando subsistente en todos sus términos el acto resolutivo impugnado.

APROBAR el Plan de Trabajo para el Proceso de Tránsito al Régimen del Servicio Civil de la Municipalidad Provincial de Huamanga" y el Plan de Trabajo para el Desarrollo de la "Directiva de Aplicación del Dimensionamiento de la Municipalidad Provincial de Huamanga" respectivamente.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 04 de julio de 2017, al CPC. CARLOS CELESTINO JAYO CHOQUE, en el cargo de Director de la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 05 de julio de 2017, al CPC. ENRIQUE MANUEL LIZANA ANTEZANA, en el cargo de Director de la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 366-2016-MPH/A de fecha 27 de mayo de 2016, mediante la cual se conforma la Comisión para las Altas y Bajas y Enajenación de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el Año Fiscal 2017, quedando con el siguiente detalle:

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE Y ENTREGAR LAS LLAVES DE LA CIUDAD DE HUAMANGA al Embajador de Francia Sr. Fabrice Mauries; por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 03 para el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Gestión de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Provincia de Huamanga - Ayacucho", sin ampliación presupuestal, por mayores metrados.

DESIGNAR, como Coordinador Local de los Programas Presupuéstales para el Año Fiscal 2018, de la Municipalidad Provincial de Huamanga al Lic. Alejandro Bautista Prado en su condición de Director de Planeamiento y Presupuesto.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA, CARMEN ALTO, JESÚS NAZARENO Y ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Doscientos noventa y siete mil setecientos vente con 70/100 Nuevos Soles (S/.297,720.70), emitido por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallado en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integrante de la presente Resolución.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA, CARMEN ALTO, JESÚS NAZARENO Y ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Doscientos noventa y siete mil setecientos vente con 70/100 Nuevos Soles (S/.297,720.70), emitido por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallado en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integrante de la presente Resolución.

Declarar la NULIDAD de Oficio del Procedimiento de Selección - Adjudicación Simplificada -SM-9-2017-MPH/CS-2 (segunda convocatoria) para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio a nivel del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA TRAMO MUYURINA - ACOSVINCHOS, DISTRITO DE QUINUA, TAMBILLO Y ACOSVINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO". Debiendo retrotraer el Proceso de Selección hasta la ETAPA DE CONVOCATORIA, con la debida modificación de las Bases del Proceso, en lo que corresponda.

RECONOCER FELICITAR a los integrantes de la Pre Selección Peruana Sub 14 Femenino en la Disciplina de Basquetbol, de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER FELICITAR Y AGRADECER a los Chefs Nacionales con el propósito de promover, fomentar , difundir y potenciar las cualidades de las materias primas locales utilizadas en la cocina Ayacuchana, tal reconocimiento es de acuerdo al siguiente detalle:

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el miércoles 28 de junio del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente Marlene Ramírez Villagaray contra la Resolución de Gerencia N° 94-2017-MPH/GT de fecha 28 de marzo de 2017, por los fundamentos esgrimidos recedentemente.

PROCLAMAR, al Alcalde y Regidores del Movimiento Independiente "NUEVA VISION CCOCHAPAMPA", que obtuvo la votación más alta en las elecciones de autoridades municipales del Centro Poblado de Ccochapampa, jurisdicción del distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, realizado el día 07 de mayo del 2017, de conformidad al siguiente detalle.

CONFORMAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección para la:

RECONOCER FELICITAR Y AGRADECER al Dr. AQUILES HINOSTROZA AYALA, por el aporte en la educación de nuestro pueblo, con el propósito de promover y fomentar el hábito a la lectura, y de preocuparse en la implementación de más bibliotecas escolares de la Región de Ayacucho.

Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación presentado por la señora CARMELA CARRASCO HUALLANCA, contra la Resolución Gerencial N° 056-2017-MPH/GDT de fecha 24 de febrero de 2017; quedando subsistente en todos sus terminos el acto resolutivo impugnado.

REPONER por mandato Judicial, a la demandante Lucy Chávez Gutiérrez, en el cargo que ostentaba hasta antes de ocurrido el despido laboral sancionado como inconstitucional o en otro similar, a partir del 01 de julio al 31 de diciembre de 2017 bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 728 y el Decreto Supremo N° 003-97-TR debiendo dar cuenta al Juzgado sobre el cumplimiento de este mandato:

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 05 solicitada por el Contratista CONSORCIO ARES, para la Obra "Construcción de Pistas en el Conjunta Habilacional José Ortiz Vergara del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga Ayacucho", por cumplir con la presentación de los documentos según lo establecido por el Artículo 170 del 0.5. N° 350-2015-EF, con el siguiente detalle:

APROBAR el Cronograma para la Toma del Inventario Físico al Barrer de Municipalidad Provincial de Huamanga, correspondiente al año 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

CONFORMAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección para la: "Adquisición, de Neumáticos o llantas nuevas para los diferentes Vehículos de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huamanga", conformado por:

RECONOCER Y FELICITAR a los ganadores de las distintas actividades por Semana Santa realizadas por la Sub Gerencia de Cultura, Turismo y Artesanía, de acuerdo al siguiente detalle:

DECLARAR PRESCRITO el procedimiento administrativo disciplinario en contra de los señores: Ing. Paulo César Orellana Huamán y Juan Carlos Munaylla Quispe, a razón de haber operado la prescripción de la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario.

DELEGAR a la Regidora Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el viernes 23 de junió del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

CONFORMAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección para la: Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración de Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Vial Rancha – Quicapata - Carretera Yanama, Distrito de Ayacucho y Carmen Alto, Provincia de Huamanga - Ayacucho", conformado por:

CONFORMAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección para la: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE TRIGOPAMPA, SAN JUAN DE VIÑACA, SAN MARTIN DE PARAÍSO Y SAN JOSÉ DE VIÑACA DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN DE PARAÍSO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO", conformado por:

INCORPORAR a la Comisión Técnica Mixta de Trabajadores Ambulantes de Ayacucho al Regidor Faustino Flores Meneses Presidente de la Comisión permanente de Desarrollo Económico, como miembro representante del Concejo Municipal. De la Municipalidad Provincial de Huamanga:

RATIFICAR al Contratista CONSORCIO AYACUCHO lo mencionado en la Carta N° 148-2017-MPH/56 de fecha 30 de mayo de 2017, respecto a la modificación de las fechas de ejecución de la obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho" - Quinta Etapa - ítem II: Jr. Dos de Mayo (Cdra. 03, 04, y 05), Jr. Londres (Cdra. 01 y 02), Jr. Pampa Cruz, Paje. Tambo Chico, Calle Corcovado y Calle Siete Vueltas. En los términos siguientes:

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 para el Proyecto "Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Provincia de Huamanga - Ayacucho". en los términos siguientes:

DESIGNAR a los miembros de la Comisión de Transferencia de Obra Bloque II: como se detalla a continuación:

RENOVAR a los miembros de la Comisión de la Mesa Consultiva de Empresa de Transporte Urbano Regional Ayacucho ADETURA de acuerdo al siguiente detalle:

Declarar PROCEDENTE la sustitución de la Ing. DENISSE MAQUINA BARRÓN Ingeniera de Seguridad y Medio Ambiente de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho - Quinta Etapa -ítem 1: Jr. Libertad (Cdras. 01 y 02), Jr. Chorro (Cdras. 01 y 02) y Jr. Itana", por el Ing. Ambiental ALFREDO MISAICO HUAMANCULI por cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia de la Licitación Pública N° 03-2016 MPH/CS.

DESIGNAR, el 21 de junio de 2017, al Abogado Fernando Quispe Rocha, Asesor de Despacho de Alcaldía como representante del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga ante la Junta General de Accionistas del SEDA Ayacucho.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante N° 01 para la obra "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ. Yuracc Yuracc y PP. JJ. de Belén en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho". Sin requerimiento de Disponibilidad Presupuestal.

DECLARAR PRESCRITO el procedimiento administrativo disciplinario en contra del Ing. Paulo César Orellana Huamán, a razón de haber operado la prescripción de la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario.

CONFORMAR la Comisión del Inventario Físico al Barrer de la Municipalidad Provincial de Huamanga, correspondiente al año 2017, conformado de la siguiente manera:

Declarar PROCEDENTE la sustitución del Ing. ADOLFO JAIME ALCÁNTARA CERNA Ingeniero Especialista Eléctrico de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho - Quinta Etapa -ítem 1: Jr. Libertad (Cdras. 01 y 02), Jr. Chorro (Cdras. 01 y 02) y Jr. Itana"f por el ing. Mecánico Electricista RUBÉN JUAN GUERRERO ORTEGA.

OBJETO - INCORPORACIÓN DE TRANSFERENCIA FINANCIERA Autorizase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga del Departamento de Ayacucho, para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES (S/. 900,000.00) de acuerdo al siguiente detalle.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días miércoles 14 jueves 15 y viernes 16 de junio del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

CONSIGNAR como Base Legal de la Resolución de Alcaldía N°139-2017-MPH/A de fecha 07 de marzo de 2017, la Directiva N° 001-2017-EF/50.01.

CONFORMAR la Comisión de Recepción de la Obra: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES JAVIER HERAUD (02 CUADRAS), MARIANO MELGAR (UNA CUADRA) Y JR. MANUEL J. POZO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO".

RECONFORMAR la Comisión de Evaluación y Selección de Personal CAS para el año 2017 de la Municipalidad Provincial de Huamanga, la misma que queda integrada de la siguiente manera:

APROBAR el ''Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Huamanga-2017".

Declarar PROCEDENTE la sustitución del Ing. ÓSCAR NIKER QUICAÑO CASTO Jefe de Supervisión de la Obra "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ. Yuracc Yuracc y PP.JJ. de Belén en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga ~ Ayacucho", por el Ing. Civil CIRILO SABINO TORBISCO LIZARME.

DECLARAR HUESPED ILUSTRE y entregar las Llaves de la Ciudad de la Provincia de Huamanga, al Dr. Luis Carlos Arce Córdova, por su destacada labor en defensa de los Derechos Humanos y Constitucionales en nuestro país.

OBJETO. Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40" de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

CONFORMAR el concejo directivo y COnsultivo del Centro Historico y Zona Monumental.

CONFORMAR EL EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO DE APOYO A LA COMISIÓN DE TRANSITO AL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER Y FELICITAR, a la Selección Regional de "KICK BOXING Y DEPORTE DE CONTACTO", por su dedicación y esmero en esta disciplina y el triunfo logrado en la Ciudad de Cañete los días 20 y 21 de mayo, se hace el reconocimiento según al siguiente detalle:

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 02 de junio de 2017, a la Abog. Yiersneit Quispe Gutiérrez en el cargo de Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 05 de junio de 2017, al Economista Juan Wilmer Palomino Gutiérrez en el cargo de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 04 para la Obra "Construcción de Pistas en el Conjunto Habitacional José Ortiz Vergara del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", solicitada por el Contratista Consorcio ARES, con el siguiente detalle.

DECLARAR NULO la Resolución de Alcaldía N° 789-2016- MPH/A, mediante la cual se resolvió Iniciar el Proceso Administrativo Disciplinario a los servidores: Jesús Roberto Ospina Salinas e Ida Nelly Rodríguez Pérez.

DECLARAR PRESCRITO el procedimiento administrativo disciplinario en contra del Sr. Paulo César Orellana Huamán, ex Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a razón de haber operado la prescripción de la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario.

DAR la bienvenida a los excelentísimos ponentes extranjeros: Victorino Mayoral Cortes y Ariel Humberto Gómez Gómez.

CONFORMAR el Equipo Técnico de Vigilancia y Supervisión de la Obra de Construcción de la Infraestructura de Disposición Final - Relleno Sanitario - para las ciudades de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista y Jesús Nazareno, Provincia de Huamanga - Ayacucho; la misma que estará conformada por los siguiente miembros:

DESIGNAR a los miembros de la Comisión de Transferencia de Obra: "CREACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOTORA DISTRITO JESÚS NAZARENO"; como se detalla a continuación:

CONFORMAR la Comisión de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS JIRONES POKRA, SANTIAGO TRIGOS, MIRADOR Y LA AV. PERÚ DEL AA.HH. ALTO PERÚ, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO".

APROBAR el Acta Final de la Comisión Paritaria para la Negociación Colectiva del Pliego de Reclamos del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Municipalidad Provincial de Huamanga (SITRAMUN) para el período 2018, de fecha 31 de marzo de 2017, cuya vigencia rige a partir del primero de enero de 2018.

Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación incoado por la recurrente Kyti Jelka Torres Romero, contra la Resolución de Sub Gerencia N° 211-2017 MPH/SGCLyF/L.F de fecha 24 de marzo de 2017; en consecuencia NULA la Resolución de Gerencia N° 211-2017-MPH/SGCLyf/L.F, que declara improcedente temporáneo el recurso de reconsideración, conforme a los fundamentos expuestos.

OBJETO. Apruébese la desagregación de los recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 154-2017-EF (dispositivo que Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a favor de diversos Gobiernos Locales, en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal), por un monto de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES (S/ 1,845,780) con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, de acuerdo al siguiente detalle:

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días lunes 29 y martes 30 de mayo del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tornadas al Titular.

RECONOCER Y FELICITAR a los Trabajadores que han demostrado responsabilidad e identificación Institucional durante los años de permanencia al servicio de la Población Humanguina como Trabajadores nombrados de la Municipalidad Provincial de Huamanga y en el presente ejercicio 2017 han Cesado y van a Cesar por límite de edad, de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER a los servidores que cumplen 25 y 30 años de servicios dentro de la Administración Pública, siendo los siguientes.

Declarar IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 07 para la Obra "Creación de Pistas y Veredas en los Jirones Javier Heraud (02 cuadras), Mariano Melgar (01 cuadra) y Jr. Manuel J. Pozo del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho por no cumplir con los requisitos establecidos en la Directiva N° 001-2012-PH/A.

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente SONIA REVOLLAR OCHATOMA contra la Resolución de Gerencia N° 545-2016-MPH/43.47 de fecha 02 de agosto de 2016, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación interpuesto por la recurrente Domitila Revollar Ochatoma contra la Resolución de Gerencia N° 544-2016-MPH/43.47 de fecha 02 de agosto de 2016.

PROCLAMAR, al Alcalde y Regidores del Movimiento Independiente "POR EL PROGRESO DE INGAHUASI", que obtuvo la votación más alta en las elecciones de autoridades municipales del Centro Poblado de Ingahuasi, jurisdicción del distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, realizado el día 07 de Mayo del 2017, de conformidad al siguiente detalle.

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente Goya Miriam Ventura Jáuregui contra la Resolución Jefatural N° 187-2017- MPH/OAF-U-RRHH, de fecha 23 de marzo de 2017.

INSCRIBIR, en el Asiento N° 010 -2017, Folio N° 105 - 2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la Asociación "Jr. Simón Bolívar - Ex Agallas de Oro", únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

RECONOCER a la Santa Virgen "MARÍA AUXILIADORA" AUXILIO Y PROTECCIÓN DE LA JUVENTUD DE HUAMANGA, que ampara a nuestra tierra ayacuchana, siendo un ejemplo inagotable en la enseñanza integral de valores cristianos, a las niñas y jóvenes ayacuchanas.

MODIFICAR el Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado 2017 en el concerniente al punto 02 "ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES ALINEADOS AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL" y "ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA" de la Municipalidad Provincial de Huamanga - Anualizado 2017.

DECLARAR FUNDADO el Recurso Impugnativo de Reconsideración incoado por los recurrentes JULIO MOISÉS MENESES CÉSPEDES y DIANA ARANGO QUICAÑO contra la Resolución de Alcaldía N° 742-2016-MPH/A de fecha 28 de noviembre de 2016, y todos los demás actos administrativos que fueron emitidos con anterioridad de esta en mérito a los fundamentos arriba expuestos debiendo declararse NULA la Resolución de Alcaldía antes citada.

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente MARCIAL CALDERÓN CARRASCO contra la Resolución de Gerencia N°017-2017-MPH/49.47 de fecha 06 de febrero de 2017, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente Carlos Percy Chávez Jáuregui contra la Resolución de Gerencia 192-2016-MPH/GM de fecha 24 de noviembre de 2016, por los fundamentos esgrimidos.

APROBAR la conformación del Equipo Técnico responsable de la Ejecución de la Meta 025 "Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales", de cumplimiento al 31 de diciembre, en observancia del Decreto Supremo N° 394-20 16-EF, que aprueba procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los cursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Año 2017 en el marco de la Ley N° 29332, Ley que crea el Programa de la Mejora de la Gestión Municipal y sus modificaciones; con el siguiente detalle:

RECONOCER a la Comisión Técnica Mixta, conformada por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huamanga e integrantes de los comerciantes informales, según el siguiente detalle:

RECONFORMAR la Comisión Encargada de Proponer un Proyecto de DIRECTIVA QUE REGULE LOS ASPECTOS REFERIDOS A LA AMPLIACIÓN DE PLAZOS ADICIONALES DE OBRA, VALORIZACIONES, APLICACIÓN DE PENALIDADES, ASÍ COMO LOS PLAZOS, REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES EN LA TRAMITACIÓN DE ESTOS ASUNTOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR CONTRATO, siendo los siguientes servidores:

Declarar IMPROCEDENTE el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente José Luis Fernández Pariona contra la Resolución de Gerencia N° 368-2016-MPH/43.47 de fecha 17 de mayo de 2016, por los fundamentos esgrimidos precedentemente, y en consecuencia, con plena eficacia y valor legal la Resolución de Gerencia N°368-2016-MPH/45.47.

APROBAR el "Plan de trabajo para la Implementación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM de la Municipalidad Provincial de Huamanga-Ayacucho 2017-2018", en el marco de la Meta 28: "Implementación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM", a cargo del área de CIAM adscrita a la Sub Gerencia de Poblaciones Vulnerables e Inclusión Social y Recursos del Plan Operativo Institucional.

Declarar IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 02, solicitada por el Supervisor Consorcio AUCI para la obra, "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ. Yuracc Yuracc y PP.JJ. de Belén, en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", según los fundamentos señalados, teniendo como base legal el Artículo 153° del D.S. 350-2015-EF.

DESIGNAR a los señores Marcelino Arango De La Cruz, Carmen Lucrecia Jurado Alarcón, Wuilmer Víctor. Gamboa Santa Cruz como fedatarios Titulares de la Municipalidad Provincial de Huamanga, durante el Ejercicio 2017.

INSCRIBIR, en el Asiento N° 08 -2017, Folio N° 103 -2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la "Asociación de Fotógrafos de Ayacucho A.F.A.", únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante ías instituciones públicas y privadas.

RATIFICAR la comunicación de reinicio de ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PP.JJ. YURACC YURACC Y PP.JJ. DE BELÉN, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO "por cese de causal de suspensión, efectuada mediante Carta N°101-2017-MPH/56 de acuerdo siguiente detalle:

Declarar INFUNDADO, el recurso de Apelación incoado por el recurrente Inocencio Carpió Mendoza contra el Informe N° 012-2017-MPH/24.27 de fecha 31 de marzo de 2017.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 18 de mayo de 2017, del Lic. Ubaldo Huamaní Lescano en el cargo de Sub Gerente de Participación Vecinal y Ciudadanía, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 19 de mayo de 2017, al Lic. Roy Delgado Yulgo en el cargo de Sub Gerente de Participación Vecinal y Ciudadanía, debiendo asumir sus funciones, conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Declarar IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 03 solicitada por el Contratista CONSORCIO ARES, para la Obra "Construcción de Pistas en el Conjunto Habitacional José Ortiz Vergara del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", por existir imprecisiones en su requerimiento, presentar deficiencias en su sustento y cuantificación, e invocar la misma causal para la Ampliación de Plazo N° 02.

RECONOCER Y FELICITAR al Colegio Parroquial "MARÍA AUXILIADORA" que cumple sus 90 años de Aniversario de la llegada de las Hijas de María Auxiliadora a nuestra tierra ayacuchana. Cumpliendo una labor inagotable en la enseñanza integral con valores cristianos, que se ofrecen a las niñas y jóvenes ayacuchanas.

APROBAR la afectación en uso de dos vehículos recolectores de sólidos a favor de la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, que se detalla a continuación:

RECONOCER Y FELICITAR al profesional Conferencista Internacional y Maestro de Desarrollo Humano GEOFFRYT VERGARA PEÑARANDA por su participación como ponente en el Seminario Taller Profesional "El Líder Interior 360".

Declarar la NULIDAD de Oficio del Proceso de Selección - Licitación Pública N° 01-2017-MPH/CS para la Obra "Construcción y Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho – V ETAPA ÍTEM IV Jr. Grau (cdras. 03, 04, 05), Calle Nueva, Calle Santa Clara, Calle San Juan de Dios". Debiendo retrotraer el Proceso de Selección hasta la ETAPA DE FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, con la debida modificación de las Bases del Proceso, en lo que corresponda.

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana del Naranjal", en el Asiento N° 009-2017, Folio N° 104 -2017, del citado registro, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

CONFORMAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LA "' PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N°01 para, el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Gestión de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Provincia de Huamanga - Ayacucho." en los términos siguientes:

Declarar PROCEDENTE la sustitución del Residente de la Obra Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del rio Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho - Quinta Etapa - ítem II: Jr. de Mayo (Cdras. 03, 04 y 05), Jr. Londres (cdras. 01 y 02), Jr. Pampa Cruz, Pje. Tambo Chico, Calle Corcovado y Calle Siete Vueltas", por el Ing. Civil MISAEL P. RICALDE TORRES por cumplir con los requisitos mínimos requeridos en los términos de referencia de la Licitación Pública N° 02-2016-MPH/CS.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 02 solicitada por el Contratista Consorcio ARES, para la Obra "Construcción de Pistas en el Conjunto Habitacional José Ortiz Vergara del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho". En los términos siguientes.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 16 de mayo de 2017, del CPC Américo Apaico Palomino en el cargo de Sub Gerente de Control Técnico de Transporte, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley.

DECLARAR PRESCRITO el procedimiento administrativo disciplinario en contra del Sr. Luís Alberto Quicaño Escalante, Jefe de la Oficina de Secretaria General, a razón de haber operado la prescripción de la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario.

DECLARAR PROCEDENTE la sustitución del Gerente de la Obra "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ. Yuracc Yuracc y PP.JJ. de Belén Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Ayacucho", por el Ing. HILDO CONDEÑA MENESES por cumplir con los años de experiencia mínimos requeridos en los términos de referencia.

RECONOCER Y FELICITAR a los profesionales que brindaron sus servicios de manera gratuita del Centro de Salud Belén y Santa Ana, de acuerdo al siguiente detalle:

DESIGNAR al abogado ALBERTO FÉLIX CARRIÓN CALDERÓN, como Procurador AD HOC, en el proceso Judicial, bajo el Expediente N°13680-2016-0-1817-JR.CO-15, seguido por la empresa TERRAPUERTO PLAZA WARI SAC contra la Municipalidad Provincial de Huamanga.

DECLARAR Procedente la sustitución de la Ing. Giovanna Torres Altamirano Jefe de Supervisión de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho - Quinta Etapa - ítem I: Jr., Libertad ( Cdra. 01 y Cdra. 02) y Jr. Itana", por el Ing, Civil Adolfo Linares Flores por cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia de la Adjudicación Simplificada N° 13-2016-MPH./CS

INSCRIBIR, en el Asiento N° 07-2017, Folio N° 102-2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la Asociación Asentamiento Humano "Pueblo Libre", únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privdas.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos del Nivel Inicial en la I.E.I. N° 1O5/MX-P La Libertad, I.E.I. N°432-94/MX-P Alto Perú, I.E.I. N°319/MX-P Santa Ana y la I.E.I N°395/MX-P Unión Arenales, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga- Ayacucho por el monto: Siete millones noventa y seis mil cuatrocientos setenta y dos con 00/100 Soles (S/ 7,096,472.00), Emitida por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de Evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integrante de la presente e solución.

CONFORMAR la Mesa Técnica de cambio de uso y saneamiento de los Pobladores Las Lomas y San Juan de Picota con los siguientes Órganos y Unidades Orgánicas de cada sector de acuerdo al siguiente detalle:

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR y PEATONAL EN LOS SECTORES LUIS ALBERTO SÁNCHEZ y JAIME LUSINCHI DEL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPA DEL ARCO IV ETAPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Un millón ciento "ochenta y un mil setecientos dieciséis con 88/100 Nuevos Soles (S/. 1,181,716.88), Emitida por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de Declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCCYACC DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Trescientos sesenta mil veinticuatro con 50/100 Nuevos Soles (S/.360,024.50)remitida por la Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de Declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

REPONER al demandante CIRILO OCHOA RODRÍGUEZ, como personal Obrero de Limpieza Pública, adscrito a la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, sin que implique disminución de la remuneración al que ostentaba o percibía a partir del 01 de abril 31 de diciembre de 2017.

DECLARAR IMPROCEDENTE, la pretensión planteada por la recurrente Angélica Mendoza Huamán, por haber sido interpuesta de manera extemporánea por lo que el acto administrativo primigenio que declaró la vacancia (Resolución de Gerencia N° 417-2015-MPH/43.47 de fecha 10 de agosto de 2015) quedó firme y con todos sus efectos legales que corresponda.

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación incoado por la recurrente Isabel Rosario Munarriz Alcarraz, contra la Resolución de Gerencia N° 35-2017-MPH/49.47. de fecha 17 de febrero de 2017; en consecuencia CONFÍRMESE en el extremo apelado la Resolución.

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación interpuesto por la recurrente Rocío Fernández Escriba contra la Resolución de Gerencia N° 011-2017-MPH/49.47 de fecha 30 de enero de 2017.

INSCRIBIR, en el Asiento N° 06-2017, Folio N° 101-2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la Junta Administradora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento "JAAPS", únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación incoado por el recurrente Beltran Licas Licapa, contra la Resolución Gerencial N° 257-2016-MPH/43.47. de fecha 07 de abril del 2016, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

OBJETO. Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 124-2017-EF (dispositivo que Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a favor de diversos Gobiernos Locales, para el financiamiento de intervenciones sanitarias), por un monto de CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES (S/. 59,259.00) con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle.

OBJETO. Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 114-2017-EF (dispositivo que Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a favor de diversos Gobiernos Locales, para el financiamiento de intervenciones sanitarias), por un monto de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES (S/. 193,945.00) con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle:

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 0246-2015-MPH/A, incorporando al servidor Juan Heliodoro Quispe Flores como Registrador Civil.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 01 para el Proyecto "Construcción de Pistas en el Conjunto Habitacional José Ortiz Vergara del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" - código SNIP N° 178494, sin presupuesto adicional. Según el siguiente detalle:

SE DECLARA IMPROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 1 de la Obra "Construcción de Pistas en el Conjunto Habitacional José Ortiz Vergara del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho."

DELEGAR al Regidor Wilmer Borda Ramírez, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días lunes 08 y martes 09 de Mayo, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

Declarar IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N°01, solicitada por el Contratista Consorcio HCM para la obra, "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ. Yuracc Yuracc y PP.JJ. de Belén, en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", según los fundamentos señalados en los considerandos de la presente resolución, teniendo como base legal el Articulo. 153° del D.S.350-2015-EF.

DAR LA BIENVENIDA al Excelentísimo Ministro de Agricultura José Manuel Hernández Calderón.

RECONFORMAR la Comisión de Tránsito al Régimen Civil de la Municipalidad Provincial de Huamanga que tiene por finalidad impulsar el proceso de tránsito al nuevo régimen, difundir y supervisar cada una de sus etapas y en representación de la Entidad coordinar con la autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, el desarrollo de las dos etapas de dicho proceso; asimismo la referida Comisión cumplirá las funciones establecidas en los "Lineamientos para el Tránsito de una Entidad Pública al Régimen del Servicio Civil", Ley N° 30057 establecidos en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 034-2017-SERVIR/PE.

DÉJESE SIN EFECTO LEGAL el Certificado de Posesión otorgado al Sr. Inocencio Carpió Mendoza y otras personas.

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación incoado por el recurrente Félix Francisco Sánchez Vera contra la Carta N° 02-2017-MPH/32.34 de fecha 03 de enero de 2017.

DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación incoado por la recurrente Julia Aparicio de Cárdenas, contra la Resolución de Gerencia N° 01-2017-MPH/49.47 de fecha 17 de enero de 2017; en consecuencia DÉJESE sin efecto la declaración de vacante de puesto "Venta de Pollos" ubicado en la Avenida Mariscal Cáceres N° 587, conforme a los fundamentos expuesto.

Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Alcaldía N° 096-2016- MPH/ A de fecha 17 de febrero; en aplicación del Artículo 202 de la Ley N° 7444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y en consecuencia retrotraer el procedimiento hasta la etapa en que se produjo el vicio, debiendo la instancia competente el respectivo acto administrativo.

DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 048-2017-MPH/49.47 presentada por María Fernández Garay.

RECONOCER, al Alcalde y Regidores de la Institución Educativa Pública "San Juan de la Frontera" del AA.HH. Mollepata del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga Región de Ayacucho, conformada por:

MODIFICAR, a los miembros del Consejo de Administración para el Funcionamiento y Administración de Fondos de la Actividad "Contribución a la Resolución de la Desnutrición Crónica Infantil y Anemia mediante el "ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES Y RURALES EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA" actividad denominada "Pescado Para Todos", según detalle:

OBJETO. Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

CONFORMAR la Comisión de Recepción de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" Componente 02: Sistema de Información Adecuada y Suficiente Tecnología de Información y Comunicación para la Gestión de Información y Toma de Decisiones, con los siguientes miembros.

CONFORMAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección para la Contratación del Servicio de Consultoría para la elaboración de Estudio a Nivel de Expediente Técnico del Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Transitabilidad de la Carretera Tramo: Muyurina -Acosvinchos, Distrito de Quinua, Tambillo y Acosvinchos, Provincia de Huamanga - Ayacucho. Por la modalidad de Adjudicación Simplificada; siendo los miembros:

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 02 de mayo de 2017, del Ing. Ernesto García Gómez. En el cargo de Sub Gerente Supervisión y Liquidación de Proyectos, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 03 de mayo de 2017, al Ing. Civil Freddy Antonio Luis Aguilar en el cargo de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, debiendo asumir sus funciones, conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

OBJETO - INCORPORACIÓN DE TRANSFERENCIA FINANCIERA Autorízase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga del Departamento de Ayacucho, para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de DOSCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES (S/. 200,000.00) de acuerdo al siguiente detalle:

DELEGAR a la Regidora Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días jueves 27 y viernes 28 de Abril, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 0511-2016-MPH/A, incorporando al Abog. Pablo M. Monteras Rupay como Registrador.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados en la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: LORENZO HUAMÁN AGUILAR; Y DOÑA: JUANA QUISPE CHÁVEZ.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: OCTAVIO HUARCAYA PAREDES; Y DOÑA: GREGORIA QUISPE VARGAS.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: NELSON DAVID HUAYHUA QUISPE; Y DOÑA: CARMEN ROSA VARGAS PALOMINO.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: CESAR CHOQUE CCARHUAYPIÑA; Y DOÑA: ALICIA HUISA TANTA.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: EDWIN LLACCTAHUAMÁN AGUILAR; Y DOÑA: NELY YAURI QUISPE.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: HELI NOEL PALOMINO HUAMANÍ; Y DOÑA: ERIKA GUÍSELA CONDORI PARIONA.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: LENIN YUMBATO RENGIFO; Y DOÑA: ANA MARÍA ACASIO QUISPE.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON : LEONARDO PARIONA BALDEON; Y DOÑA: MARLENI LUCIA DURAN HUAYHUAPUMA.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: PERCY HENRY ESPINAL HINOJOSA; Y DOÑA: NORMA OCHOA RAMÍREZ.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: ELVIS EFREN QUISPE PÉREZ; Y DOÑA: KAREN LIZBETH CHUCHÓN VEGA.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: ROQUE IVÁN SULCA MALDONADO; Y DOÑA: BETHSY YARANGA ESCALANTE.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: JUSTINIANO TINEO LUJAN; Y DOÑA: ROCIÓ DEL PILAR LAZON NINA.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: LUIS ALFREDO VERGARA MENDOZA; Y DOÑA: TERESA INÉS QUICAÑA CENTENO.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: MOISÉS BAUTISTA GARCÍA; Y DOÑA: LAURA ESMERALDA SAEZ PRETEL.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: SILVIO YAURI GALVEZ; Y DOÑA: HAYDEE RUPAI ALBÍTEZ.

Iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinariostrong> contra el ex servidor JORGE EDUARDO CÁRDENAS CANDIOTTI, por haber incurrido en la presunta falta administrativa disciplinaria prevista en el Art. 85" d) Negligencia en el desempeño de sus funciones de la Ley N° 30057 "Ley de Servicio Civil", conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: NILO VÍCTOR CAJAMARCA MAJERHUA; Y DOÑA: ISAIDA VICAÑA CCENTE.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: ELIEZER FLORES PÉREZ; Y DOÑA: MILAGROS GUTIÉRREZ CARBAJAL.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: JUAN BUENDÍA CORDERO; Y DOÑA: GLADYS MORALES SANDOVAL.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: FÉLIX LÁZARO MENDOZA QUISPE; Y DOÑA: LIDIA RAMOS URBINA.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: MARIO QUINTANILLA TAIRE; Y DOÑA: JENCHIN YENNY QUISPE VELARDE.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: ROBÍN ÁNGULO LÓPEZ; Y DOÑA: NELY HUARANCCAY ARANA.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: MARCO ANTONIO CAMINA PÉREZ; Y DOÑA: MARTHA BERROCAL SOTO.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: MIQUEAS DE LA CRUZ MITMA; Y DOÑA: JACKELINE JANETHY PALOMINO DEL PINO.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: WALTER CANGANA LAPA; Y DOÑA: MARY LUZ HUACHACA BORDA.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: EMILIANO ACHALLMA NUÑEZ; Y DOÑA: LIDIA YUPANQUI MUÑOZ.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: JOSELITO BAUTISTA SANTIAGO; Y DOÑA: PETRONILA MARLENE LLACCTAHUAMÁN AGUILAR.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: MARCO ANTONIO RIVERA GODOY; Y DOÑA : YOVANA SOLIS AGUILAR.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: PEDRO MEDINA TORRES; Y DOÑA: GRICELDA URBANO CCOYCCA.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: LUIS BERROCAL SOTO; Y DOÑA: EDITH DAYSl BENDEZU CCARHUAYPIÑA.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: JOSÉ MÁXIMO BERROCAL SOTO; Y DOÑA: JUANA DEL ROSARIO SERNAQUE SULLON.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes DON: JOHURNY CÁCERES NÚÑEZ; Y DOÑA: LUZ LILIANA QUISPE AYALA.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial por los motivos indicados en la parte considerativa de la presente Resolución. DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON: LUCIO CARBAJAL PILLACA; Y DOÑA; RENEE ANCASI ROJAS.

APROBAR el Reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

INSCRIBIR, en el Asiento N° 04-2017, Folio N° 099-2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la "Asociación Pro Vivienda Los Compradores del Naranjal", únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

INSCRIBIR, en el Asiento N° 05-2017, Folio N° 100-2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la "Junta Vecinal Alameda de la Independencia - Puente Pérez", únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente Efraín Diomedes Colindo Barrientos contra la Resolución de Gerencia N° 173-2016- MPH/43.47.

DECLARAR PROCEDENTE el Adicional de Obra N" 02 y el Deductivo Vinculante N° 02 para la Obra "Creación de Pistas y Veredas en los Jirones Javier Heraud (02 cuadras), Mariano Melgar (01 cuadra) y Jr. Manuel J. Pozo del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho". El Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02, se ha cuantificado de la siguiente manera:

PROCEDENTE la solicitud de pago por servicios de Asistente de Supervisión a favor del Ingeniero Nelys Hernán Cerda Ayala, al haber prestado sus servicios en la Obra Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial IV Etapa - Tramo: Jr. Bellido, Av. Mariscal Cáceres - ítem 1"; ello en cumplimiento al Contrato de Locación de Servicios N° 768-2015- MPH/GM de fecha 05 de mayo de 2015.

DESIGNAR el Equipo de Trabajo Operativo que estará integrada por los siguientes servidores:

DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente Felicitas Bautista García contra la Resolución de Gerencia N° 054- 2017-MPH/49.47 de fecha 14 de febrero de 2017, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

DESIGNAR como Fedatarios Titulares de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el año 2017, a los siguientes servidores:

RECONOCER, al Alcalde y Regidores, así como a los Asesores de Tutoría de la Institución Educativa Pública "República Bolivariana de Venezuela" del AA.HH. Artesanos del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga Región de Ayacucho, conformada por:

DECLARAR PROCEDENTE la devolución de la retención indebida por concepto de garantía de fiel cumplimiento al Consorcio San Cristóbal, por el servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos del Nivel Inicial en Quince Instituciones Educativas de los Distritos de Ayacucho, Vinchos, Acosvinchos y Acocro, Provincia de Huamanga - Ayacucho, ítem III", que asciende a la suma de S/ 18,057.90 soles, en mérito a lo dispuesto en el Informe ND 090-2017-MPH/24.25 de fecha 03 de marzo de 2017 procedente de la Unidad de Tesorería.

DECLARAR PROCEDENTE la Nulidad de Oficio de la Resolución de Alcaldía N° 547-2016-MPH/A de fecha 22 de agosto de 2016, por encontrarse incursa en la causal de nulidad establecido en el Artículo 10° de la Ley N° 27444, por haberse emitido en base a un proceso eleccionario del Consejo Directivo de la Asociación de Vivienda Asentamiento Humano "General Juan Velasco Alvarado", contrario a lo establecido en el Artículo 17° de su Estatuto.

AUTORIZAR al Abog. Hernán Mitacc Quispe, Procurador Publico de la municipalidad Provincial de Huamanga, para que asista en representación de la Municipalidad Provincial de Huamanga a la Audiencia de Conciliación, que se realizará en el Jr. Libertad N° 539 - Ayacucho, el día 18 de abril de 2017, a horas 15.00.

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE de la Ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Región de Ayacucho al Doctor HÉCTOR ENRIQUE LAMA MORE, JUEZ SUPREMO TITULAR, PRESIDENTE DE LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL V SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, por su visita a nuestra ciudad.

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE de la Ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Región de Ayacucho al Doctor GUIDO CÉSAR ÁGUILA GRADOS, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, por su visita a nuestra ciudad, por su impecable trayectoria académica, profesional y contribución permanente para alcanzar la justicia y la paz social.

DECLARAR NULO el Proceso CAS N° 09-2017-MPH/CES en el extremo de la Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios de 02 Fiscalizadores para la Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias, por tanto, se retrotraiga hasta la 3a etapa de Evaluación Curricular y se continúe el proceso.

RECONOCER Y FELICITAR a la Hermandad de cargadores de la Santísima "Virgen del Carmen", Alcaldesa de Huamanga y Patrona del Folklore Ayacuchano, por cumplir 37 años de vida institucional y por las labores sociales y de evangelización que realizan en beneficio de nuestra provincia, conformada por los siguientes hermanos:

DECLARAR PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 05 para la Obra "Mejoramiento y ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho - Componente 2: Sistema de Información Adecuada y Suficiente Tecnología de Información y Comunicación para la Gestión de Información y Toma de Decisiones", en los términos siguientes:

OBJETO. Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

CESAR al servidor CELSO EFRAÍN ZEVALLOS SORIA por la causal de límite de edad, a partir de la notificación del presente acto resolutivo, por los fundamentos expuestos precedentemente.

RECONOCER la trayectoria profesional y personal de la Jueza Suprema Dra. Elvia Barrios Alvarado, Presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, en favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres y su entorno familiar con el propósito de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.

DESIGNAR como Fedatarios Titulares de ¡a Municipalidad Provincial de Huamanga para el año 2017, a los siguientes servidores:

CONFORMAR el Equipo Técnico de Trabajo Profesional para el cumplimiento de los objetivos y contribución en la reformulación de los documentos de gestión, respecto a la modificación del procedimiento administrativo sancionador establecido en el RAISA y en el CISA, conformada de la manera siguiente:

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación incoado por la recurrente Sandra Espinoza Yaranga contra la Resolución de Gerencia N° 010-2017- MPH /49.47 de fecha 30 de enero de 2017; en consecuencia CONFÍRMESE en el extremo apelado de la Resolución de Gerencia.

DESIGNAR la Comisión de Transferencia de Obras, Bloque I, la misma que estará integrada por:

RECTIFICAR de Oficio la Resolución de Alcaldía N° 254-2016-MPH/A de fecha 21 de abril de 2016, con relación al Artículo Tercero, debiendo decir:

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la elaboración del contrato de naturaleza permanente a favor de REYDER MARCELINO ARONES PINEDA, en el Régimen Laboral Público, regulado por el Decreto Legislativo 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento D.S. 005-90-PCM, a favor del mencionado trabajador."

DECLARAR PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 para el Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Gestión para el Acceso a Fondos Públicos y a la Cooperación Técnica Internacional, de la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Ayacucho" -1 Etapa, en los términos siguientes:

DECLARAR IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01, para el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Promoción de Igualdad de Género y Oportunidades en las Mujeres del Distrito de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno - Provincia de Huamanga - Ayacucho", por no cumplir con los requisitos establecidos en la Directiva N° 001-2012- MPH/A.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 04 para la Obra ""Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho - Componente 2: Sistema de Información adecuada y Suficiente Tecnología de Información y Comunicación para la Gestión de Información y Toma de Decisiones", en los siguientes términos:

OBJETO - INCORPORACIÓN DE TRANSFERENCIA FINANCIERA Autorizase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga del Departamento de Ayacucho, para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de SETECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES (S/. 700,000.00) de acuerdo al siguiente detalle:

RECONFORMAR la Comisión Encargada de Proponer un Proyecto de DIRECTIVA QUE REGULE LOS ASPECTOS REFERIDOS A LA AMPLIACIÓN DE PLAZOS ADICIONALES DE OBRA, VALORIZACIONES, APLICACIÓN DE PENALIDADES, ASÍ COMO LOS PLAZOS, REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABLES EN LA TRAMITACIÓN DE ESTOS ASUNTOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR CONTRATO, siendo los siguientes servidores:

CESAR al servidor VÍCTOR RAÚL BRINGAS CALDERÓN por la causal de límite de edad, a partir de la notificación del presente acto resolutivo, por los fundamentos expuestos p recedentemente.

RECONOCER, a los miembros integrantes del Comité Electoral, responsables de conducir el Proceso Electoral de las Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de "Ingahuasi" del distrito de Vinchos, conformado por las siguientes personas.

Declarar PROCEDENTE el Contrato Complementario del Contrato (Principal) N° 951-2016- MPH/A, efectuado con la Empresa NIISA CORPORATION S.A. para la Adquisición de 34,991.091 tarros de leche evaporada entera de 410 gr., por la suma de S/. 101,824.07481 soles, para el Programa Vaso de Leche.

Declarar QUE EL TERRENO EN LAS VÍAS INDICADAS SE ENCUENTRA A LIBRE DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR WAYCHAOPAMPA PARTE ALTA Y BARRIO DE ANDAMARCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ANDAMARCA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 246-2011-MPH/A de fecha 10 de mayo de 2011, se aprueba la directiva N° 001-2011-MPH/OAF "Directiva para las Transferencias, Control y Buen Uso de los Recursos otorgados a las Municipalidades de los Centros Poblados";

DESIGNAR a los miembros de la Comisión de Verificación, y Recepción de Obra: "Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Inicial N° 432-25-Mx-U Señor de la Picota, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" Segunda Etapa (Año 2016)", para fines de Liquidación Física y Financiera; como se detalla a continuación:

RECONFORMAR, el Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga, el cual tendrá a su cargo la continuidad de la implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad, conforme a lo dispuesto en la Directiva para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado.

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Marino Barzola Tineo, contra la Resolución de Gerencia N° 02-2017-MPH/43.47 de fecha 22 de diciembre de 2016; quedando subsistente en todos sus términos el acto resolutivo impugnado.

VALIDAR Y APROBAR, la Cartera Estratégica de Proyectos de Inversión Pública Priorizados de la Municipalidad Provincial de Huamanga, cuyo detalle se encuentra descrito en el anexo que forma parte del presente acto resolutivo.

DISPONER EL CIERRE de los comedores siguientes: • Comedor Popular Wari Accopampa. • Comedor Popular Santa María Magdalena. • Comedor Popular Misky Mikuy de Yanama.

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la señora PALOMA QUISPE HUAMÁN, contra la Resolución de Gerencia N° 790-2016-MPH/43.47 de fecha 01 de diciembre de 2016; quedando subsistente en todos sus términos el acto resolutivo impugnado, así como vigente la Resolución de Gerencia N° 699-2016-MPH/GSM- SGCMPM.43.47.

RECTIFICAR de Oficio la Resolución de Alcaldía N° 42-2017-MPH/A de fecha 23 de enero de 2017, con relación al Artículo Primero, debiendo decir:

ACUMULAR el Expediente Administrativo de Registro N 4454 de fecha 16 de febrero de 2017 y el expediente Administrativo de Registro N° 6004 de fecha 07 de marzo de 2017 respectivamente, promovido por el recurrente Zósimo Gutiérrez Valencia los mismos que versan sobre la misma materia (reincorporación al puesto de trabajo); ello en observancia de lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N" 27444.

RECONOCERyFELICITAR a los colaboradores de la empresa social DIAMANTA que a continuación se detalla:

RECONOCERY FELICITAR a los representantes de las Instituciones Públicas y Privadas: Centro Municipal de Orientación y Promoción de Adolescentes y Jóvenes de la Provincia de Huamanga CEMOPAJH, Defensoría Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes DEMUNA, de la Municipalidad Provincial de Huamanga, WORLD VISION PERÚ, CEPRODENA, Programa Nacional YACHAY- MIMP, Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes CCONNA Huamanga, Asociación de Alcaldes, Regidores y Líderes Estudiantiles AARLE, y personal voluntario entre otros que trabajan en beneficio de niñas, niños y adolescentes de la Provincia de Huamanga, Región de Ayacucho, conforme se detalla:

DECLARAR PROCEDENTE el reinicio de ejecución de la Obra Construcción de Pistas en el Conjunto Habitacional José Ortiz Vergara del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", estableciendo como nuevo plazo de ejecución según el acuerdo suscrito, el siguiente:

RECONOCER, a los miembros integrantes del Comité Electoral, responsables de conducir el Proceso Electoral de las Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de "Ccochapampa" del distrito de Vinchos, conformado por las siguientes personas.

RECONOCER, a los miembros integrantes del Comité Electoral, responsables de conducir el Proceso Electoral de las Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de "Huaychao" del distrito de Acos Vinchos, conformado por las siguientes personas.

RECTIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 141-2017-MPH/A de fecha 09 de marzo de 2017, debiendo ser en los siguientes términos:

OBJETO. Reconformar el Equipo Técnico Responsable del Cumplimiento de la Meta 26 "Mejora de la Gestión Urbana y Territorial", del Programa de Incentivos 2017, el mismo que estará conformado por los siguientes servidores Públicos:

OBJETO Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto de Urgencia N° 004-2017 (dispositivo que autoriza un crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público ''para el Año Fiscal 2017, para estimular la Economía, así como para la Atención de Intervenciones ante la ocurrencia de Lluvias y Peligros Asociados), por un monto de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1,423,284.00) con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle

DAR POR CONCLUIDO la designación como Directora Encargada de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos a la Bióloga Kelly Ángela Cárdenas Cisneros, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer entrega de cargo conforme a Ley. DESIGNAR a partir del 21 de marzo de 2017, a la Bióloga MARIBEL CANCHARI MEDINA, en el cargo de Jefa de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

ACUMULAR los procedimientos administrativos asignados con número de Expediente N° 2301, 2302, 2297 y 2465 de fechas 26 y 30 de enero de 2017 respectivamente, ello en aplicación del Artículo 149° de la Ley N° 27444 por guardar conexión entre sí.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS ACCESOS VIALES, PEATONALES Y EQUIPAMIENTO URBANÍSTICO DE LA PLAZA MAYOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Cinco millones cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y seis con 00/100 Nuevos Soles (S/.5,045,386.00), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad e Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de Evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

DESIGNAR, como Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la Abogada Liz BORDA MUÑINCO.

DECLARAR NULA la Resolución de Alcaldía N° 343-2014-MPH/ A de fecha 26 de mayo de 2014, que declara infundado el recurso de apelación y la Resolución de Sanción N 00l-2014-MPH-GDT/SGCUyL de fecha 07 de febrero del 2014.

ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos realice la Liquidación de los Beneficios Laborales señalados en la Casación N° 14934-2014 a partir del 01 de enero de 2009 a la fecha en que la recurrente suscribió el Contrato Administrativo de Servicios -CAS, luego derívese a la Unidad competente para emisión del Acto Administrativo sobre Reconocimiento de los Beneficios Laborales de la Sra. Domitila Rosa Mejía Ogosi.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA TRAMO: MUYURINA - ACOVINCHOS, DISTRITOS DE QUINUA, TAMBILLO Y ACOSVINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Doce millones seiscientos treinta mil ciento noventa y seis con 00/100 Nuevos Soles (S/. 12,630,196.00), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de Evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

MODIFICAR el Artículo 2° del Capítulo I y el Artículo 18° del Capítulo VII de la Directiva para el Funcionamiento y Administración de Fondos del Plan de Acción: "Contribución a la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia, mediante el Abastecimiento de Productos Hidrobiológicos en las zonas Urbano Marginales y Rurales en la Provincia de Huamanga", aprobada mediante la Resolución de Alcaldía N° 1000-2015-MPH/A, quedando redactado de la siguiente manera:

DECLARAR IMPROCEDENTE, la nulidad planteada por el recurrente Lupecino Armando Bustamante Yupanqui sobre nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 357-2016-MPH/A de fecha 25 de mayo de 2016, en mérito a los fundamentos expuestos precedentemente.

MODIFICAR la conformación de la Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico, e incluir al Equipo Técnico de Actores Estratégicos de Desarrollo de la Provincia de Huamanga.

DECLARAR IMPROCEDENTE la pretensión planteada por la recurrente Felicitas Bautista García sobre dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 781-2016-MPH/ A de fecha 16 de diciembre de 2016, en mérito a los considerandos arriba expuestas.

CONFORMAR el Comité de Selección para llevar a cabo el proceso de selección de: 1) Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración de Estudio a Nivel de Perfil Técnico del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos en el Cerro La Picota, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" por la modalidad de Adjudicación Simplificada; y, 2) Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración de Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Interpretación Cultural de las Arquerías Sur y Norte de la Alameda Valdelirios, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" por la modalidad de Adjudicación Simplificada; conformado de la siguiente manera:

CESAR por Incapacidad No Temporal (permanente) al servidor Donato Arango Palomino, trabajador de servicio, nombrado, a mérito del dictamen de la Comisión Médica Evaluadora; a partir del 11 de Enero de 2017.

ACEPTAR la renuncia de la Ingeniera Mirka Ruiz Yaya, dándole las gracias por los servicios prestados a la Municipalidad Provincial de Huamanga, y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 15 de marzo de 2017, a la Bióloga Kelly Ángela Cárdenas Cisneros, como Directora Encargada de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, debiendo asumir sus funciones, conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

DESIGNAR como Fedataria Titular de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el año 2017, a la siguiente servidora: Gladys Vila Espinoza.

DELEGAR al Regidor Wilmer Borda Ramírez, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de marzo, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DESIGNAR como Responsable del Sistema del Padrón Nominal de la Municipalidad Provincial de Huamanga a:

OBJETO. Autorizase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga del Departamento de Ayacucho, para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de QUINCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00/100 SOLES (S/. 15’096,452.00) de acuerdo al siguiente detalle:

OBJETO. Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 40-2017-EF (dispositivo que Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 para Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura Urbana), por un monto de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS .DIECINUEVE Y 00/100 SOLES (S/. 734,719.00) con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCERyFELICITAR a los diferentes ganadores de las actividades realizadas por su entusiasmo permanente de fomentar y cultivar el Carnaval Ayacuchano, así mismo a los miembros del Jurado Calificador y auspiciadores por el apoyo y aporte al desarrollo de las diferentes actividades en la organización, las mismas que contribuyeron a que salieran exitosas; que a continuación se detalla:

AUTORIZAR al Abog. Hernán Mitacc Quispe, Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para que asista en representación de la Municipalidad Provincial de Huamanga a la Audiencia de Conciliación, que se realizara en el Jr. Larrabuere Unanue N° 231-Oficina 301- Jesús María, Lima, el día Viernes 10 de Marzo de 2017 a horas 3:00 pm, respecto a las controversias surgidas en la ejecución del Contrato N° 1585-MPH/GM "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad de la Carretera a Nivel de Asfalto tramo Muyurina, Acosvinchos, Distrito de Quinua, Tambillo y Acosvinchos, Provincia de Huamanga - Ayacucho" con Código SNIP N° 355527, siendo los posibles acuerdos a arribar:

CONFORMAR la COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL, con perspectiva Multianual, según detalle:

OBJETO. Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

DECLARAR PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 01 y Reducción de Obra N° 01 para la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Ayacucho" - Componente 02: Sistema de Información Adecuada y Suficiente Tecnología de Información y Comunicación para la Gestión de Información y Toma de Decisiones".

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA SANTA LUCIA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta con 76/100 Nuevos Soles (S/. 654,270.76), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de declaración de labilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

CONFORMAR el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga, integrado por los siguientes miembros:

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente Franklin Omar Gutiérrez Sulca contra la Resolución de Alcaldía N° 739- 2016-MPH/ A, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

DECLARAR PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 02 sin Ampliación Presupuestal y Deductivo N° 01, para la Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Gestión de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Provincia de Huamanga - Ayacucho".

DELEGAR al Abog. Hernán Mitacc Quispe, Procurador Publico de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para que participe en representación de la Municipalidad Provincial de Huamanga en la Audiencia de Conciliación, que se realizara en el Jr. Larrabuere y Unanue N° 231-Oficina 301- Jesús María, Lima, el día Viernes 03 de Marzo de 2017 a horas 4:30 pm.

DELEGAR al Regidor Wilmer Borda Ramírez, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día jueves 02 y viernes 03 de marzo, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

TOMAR CONOCIMIENTO de las Bases Administrativas N° 001-2017-MPH-CA-AYAC; aprobada por el Comité de Adquisición Directa de los Productos Alimenticios Locales o Regionales para el Programa de Complementación Alimentaria y PANTBC de la Municipalidad Provincial de Huamanga, correspondiente al Año Fiscal 2017, la misma que forma parte integrante del presente acto resolutivo.

DECLARAR IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 06 solicitado por el Constructor Consorcio RANCHA (Contratista) para la Obra "Mejoramiento, Ampliación y Creación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Anexos Centro y Uraypampa del Centro Poblado de Rancha".

DECLARAR IMPROCEDENTE, la pretensión planteada por el recurrente Marco Antonio Coronado Gutiérrez, sobre reposición laboral al puesto de efectivo de Serenazgo.

DECLARAR PROCEDENTE, el cambio de Supervisor de la Obra: "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ. Yuracc Yuracc y PP.JJ. Belén, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", por el Ingeniero Civil Oscar Niker Quicaño Castro, por cumplir con más de un año de experiencia mínimo requeridos en los términos de referencia de la Adjudicación Simplificada N°15-2016-MPH/CS-Primera Convocatoria.

DECLARAR PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 05 para la "Creación de Pistas y Veredas en los Jirones Javier Heraud (02 cuadras), Mariano Melgar (01 cuadra) y Jr. Manuel J. Pozo del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

DESIGNAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección para la Ejecución de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad, Provincia de Huamanga - Ayacucho - V Etapa", el mismo que tiene el siguiente detalle:

RECONOCER como Secretario Técnico del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) al Comandante en retiro PNP Jaime Hugo Paredes Reátegui, Gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.

DESIGNAR a la señora ELIANA LUISA RAMOS FIGUEROA como fedataria Titular de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para la Oficina de la Procuraduría Pública Municipal, durante el Ejercicio 2017.

DESIGNAR a los funcionarios Responsables de implementar Recomendaciones Formuladas en los Informes de Control para el año 2017, en mérito de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, aprobada con Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG de fecha 3 de mayo de 2016, siendo los siguientes:

DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por señora Gladys Atachao Espinoza, contra la Resolución de Gerencia N° 836-2016-MPH/GSM-SGCMPM.43.47 de fecha 22 de diciembre de 2016, quedando subsistente en todos sus términos del acto resolutivo impugnado.

DECLARAR PROCEDENTE la sustitución del Jefe de Supervisión de la Obra "Mejoramiento, Ampliación, Creación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Anexos Centro y Uraypampa del Centro Poblado de Rancho, distrito de Ayacucho", por el Ing. Civil AURELIO DE LA CRUZ HUAMÁN por cumplir con más de tres años de experiencia mínima requeridos en los términos de referencia de la Adjudicación Directa Selectiva N° 19-2015-MPH/CEPA.

DECLARAR PROCEDENTE, el cambio de Asistente de la Obra: "Construcción de Pistas y Veredas en el Conjunto Habitacional José Ortiz Vergara, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", por el Ingeniero Civil EFRAÍN JUÁREZ CORONADO, por cumplir con más de cuatro años de experiencia mínimo requerido en los términos de referencia de la Licitación Pública N° 04-2016-MPH/CS.

DECLARAR PROCEDENTE la Modificación del Presupuesto Analítico para la Obra "Mantenimiento Vial con Pavimento Whitettoping en la Av. Arenales Cuadras 04, 05, 06 y 07, comprendidos entre el Jirón Girasoles y Pasaje. Dorregaray y San Juan Bautista - Provincia Huamanga-Ayacucho", sin incidencia presupuestal; correspondiente a nuestra Entidad Edil por un monto de S/. 65,557.26 soles.

RECONOCER y FELICITAR a la Obst. Lidya Huicho Oriundo ex Sub Gerente de Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social de la Municipalidad Provincial de Huamanga, por su contribución a la gestión municipal.

CONFORMAR la Comisión Paritaria para la Negociación Colectiva del Pliego de Reclamos del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Municipalidad Provincial de Huamanga (SITRAMUN-HGA) para el Periodo 2017, siendo los siguientes:

INSCRIBIR, en el Asiento N° 02-2017, Folio N° 097-2017 del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la "Asociación de Pobladores del Pueblo Joven de Barrios Altos - Pueblo Libre (APJOBA - PL)", únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

RATIFICAR los extremos del Dictamen Legal N° 51-20 16-MPH/ A de fecha 13 diciembre de 2016 el cual declara fundado el recurso impugnativo de apelación inferido. NOTIFICAR a la Sra. Isabel Rojas.Coras.

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso impugnativo de apelación incoado por la Sra. Suci Gómez Flores, al haber sido esta presentada fuera del plazo previsto por norma contra la Resolución Gerencial N° 534-2016-MPH/43.47.

Declarar INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Reconsideración incoado por el recurrente Marín Barzano Morales contra la Resolución de Alcaldía N° 655-2016- MPH/A de fecha 13 de octubre de 2016.

RECONOCER el monto retributivo de las prestaciones de servicio en la elaboración de los dos (2) expedientes desagregados de la I y II etapa de la obra realizadas por el Ing. Jesús Llave Najarro.

ACTUALIZAR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al nuevo Consejo Directivo de la "Unidad Vecinal de la Unión", cuya personería jurídica se halla inscrito en el Asiento N° 017-2015, Folio N° 19-2015, del citado registro, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

PROCLAMAR, al Alcalde y Regidores del Movimiento Independiente "TODOS JUNTOS SI PODEMOS", que obtuvo la votación más alta en las elecciones de autoridades municipales del Centro Poblado de Cusi Valle San Francisco, jurisdicción del distrito de Ocros, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, realizado el día 05 de Febrero del 2017, de conformidad al siguiente detalle:

CONFORMAR el Comité de Administración del Programa Vaso de Leche, en concordancia con las Leyes establecidas, según detalle:

CONFORMAR el Comité Especial de Adquisición del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el Año Fiscal 2017, en concordancia con las Leyes establecidas, según detalle:

Declarar INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente Norma Flores Paucca contra la Resolución de Gerencia N° 580-2016- MPH/ 43.4 7 de fecha 16 de agosto de 2016.

RECONOCERY FELICITAR al servidor Israel Sánchez Cruz, adscrito a la Unidad de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, por su contribución activa y trabajo responsable en el proceso de Apertura del Botadero del Sector Huamanpampa - Orccowasi.

DEJAR SIN EFECTO la designación como Fedatario Titular de la Municipalidad Provincial de. Huamanga, de los servidores:

CONFORMAR la Comisión Paritaria para la Negociación Colectiva del Pliego de Reclamos del Sindicato de Obreros de la Municipalidad Provincial de Huamanga (SOMPH), para el Periodo 2018, siendo los siguientes integrantes:

PROCLAMAR, al Alcalde y Regidores del Movimiento Local "DEMÓCRATA CRISTIANA", que obtuvo la votación más alta en las elecciones de autoridades municipales del Centro Poblado de Virgen de Asunción de Seccelambras, jurisdicción del distrito de Acocro, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, realizado el día 29 de Enero del 2017, de conformidad al siguiente detalle:

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al nuevo Consejo Directivo de la Junta Vecinal del Asentamiento Humano "Los Pinos", en el Asiento N° 02-2017, Folio N° 097-2017, del citado registro únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos; ante las instituciones públicas y privadas.

RECTIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 59-2017-MPH/A de fecha 01 de febrero de 2017, en el Artículo Primero y Artículo Segundo.

DECLARAR PROCEDENTE la sustitución del Asistente de la Obra "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ. Yuracc Yuracc y PP.JJ. de Belén Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Ayacucho", por el Ing. Civil CÉSAR MARDONIO BAUTISTA MÉNDEZ por cumplir con más de dos años de experiencia mínimos requeridos en los términos de referencia de la Licitación Pública N° 01-2016-MPH/CS.

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente Zenaida Huayta Romero contra la Resolución de Gerencia N° 758-2016-MPH/GSM- SGCMPM.43.47 de fecha 08 de noviembre de 2016.

DECLARAR IMPROCEDENTE la pretensión incoada por el recurrente Jorge Uribe Guimoya sobre nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 010-2017-MPH/A de fecha 13 de enero de 2017, al haberse establecido que el acto administrativo materia de cuestionamiento no se encuentra incurso en alguna de las causales de nulidad prevista en el Artículo 10° de la Ley N° 27444, además de que dicho acto administrativo ha quedado como Acto Firme (Artículo 212° de la Ley N° 27444).

RECONOCER el pago de Beneficios Sociales de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) al ex servidor Máximo Pillaca Ccasani por el importe de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 70/100 SOLES (S/. 84,812.70).

APROBAR la "Directiva para la Recepción de Bienes y Aceptación de Servicios de la Municipalidad de Huamanga".

Declarar PROCEDENTE, el cambio de residente de la obra: "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ. Yuracc Yuracc de Belén, en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho, por el Ingeniero Civil Carlos Enrique Coronel Castillo, en base a los fundamentos legales expuestos en el D.S. N° 350-2015-EF.

DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente Hugo Fredy Anchayhua Chate contra la Resolución Jefatural N° 686- 2016-MPH/OAF-URRHH de fecha 16 de diciembre de 2016 respecto al otorgamiento de los pactos colectivos de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente por los fundamentos esgrimidos en el Considerando.

CONFORMAR la Comisión Evaluadora de Deudas de Beneficios Sociales de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el presente Ejercicio Fiscal 2017, en el siguiente detalle:

REPONER al demandante VIDAL LIZANA AUQUI, en el cargo de Personal de Limpieza y Guardianía, bajo el régimen Laboral privado del Decreto Legislativo N° 728 a plazo indeterminado, sin que implique disminución de nivel o remuneración al que ostentaba o percibía.

Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación incoado por la recurrente Doris Sabina Atme Montes contra la Resolución de Alcaldía N° 822-2016-DH/A de fecha 30 de diciembre de 2016; en consecuencia CONFÍRMESE dicho acto administrativo.

DELEGAR a la Regidora Yoni Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día martes 14 de febrero, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

CONFORMAR el Comité de Selección para llevar a cabo el proceso de selección "Contratación de Servicios de Consultaría para la Elaboración de Estudios de Pre Inversión a Nivel de perfil del Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario "Hatun Yaku" en el AA.HH Mollepata III y Anexos, en el Distrito de Ayacucho, Huamanga - Ayacucho", por la modalidad de Adjudicación Simplificada conformado de la siguiente manera:

DELEGAR a la Regidora Yoni Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día viernes 10 de febrero, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

OBJETO - INCORPORACIÓN DE TRANSFERENCIA FINANCIERA Autorízase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga del Departamento de Ayacucho, para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de CUATROCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES (S/. 400,000.00) de acuerdo al siguiente detalle;

OBJETO Reconformar el Equipo Técnico de Gestión Deportiva de la meta 29 "Consolidación de escuelas deportivas orientadas a la masificación", del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2017, según los requerimientos del Instituto Peruano de Deporte, el cual está integrado por las siguientes personas:

OBJETO. Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 2841 1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación incoado por el recurrente Ludwing Campos Herrera contra la Resolución de Gerencia N° 738-2016-MPH/43.47. de fecha 27 de octubre de 2016; en consecuencia CONFÍRMESE en el extremo apelado de la Resolución de Gerencia.

Declarar PROCEDENTE, el adicional de Obra N° 02 y Deductivo y Deductivo N° 01 sin ampliación presupuestal, para la Obra: ''Ampliación de infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Inicial N" 432-25MX-U Señor .de La Picota, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho".

RECONOCER el pago de alquiler del local de Verificación Físico, Mecánico y Gasómetro, sito en la Asociación Señor de Munive, Mz. A, lote 01 - Pampa del Arco, de los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, por el monto total ascendente a la suma de cuatro mil doscientos cincuenta soles (S/. 4,250.00).

RECONOCER el pago de la deuda a la Empresa Multinegocios La Solución, por la provisión de materiales en la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen izquierda del Río Alameda y el Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho" la suma de diez mil setecientos setenta y dos soles (S/ 10.772,00).

Declarar IMPROCEDENTE, la petición incoada por el recurrente Grover Oré Palomino sobre reposición laboral al puesto que venía desempeñando como personal adscrito a la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

Declarar el INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución Jefatural N° 202-2016-MPH/OAF-U-RRHH de fecha 04 de mayo de 2016, solicitada por la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, en el extremo que se calculó equivocadamente el monto de S/.3,333.30 soles por concepto de compensación vacacional a favor del señor Wuilver Alberto Huarancca La Torre, por haberse incurrido en la causal prevista en el numeral 1 del Artículo 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativa General; debiendo retrotraer el procedimiento hasta el momento del cálculo de vacaciones truncas, permisos, licencias, faltas y otros desde la fecha de ingreso a la Entidad Edil del Administrado hasta la conclusión de su contrato CAS.

OBJETO. Reconformar el "Equipo Técnico de trabajo para la elaboración del Plan Municipal del Libro y Lectura", en cumplimiento a lo establecido por la meta 06 "Desarrollo y Aprobación de un Plan Municipal del Libro y la Lectura" del programa de Incentivos 2017, el cual estará integrado por:

Declarar PROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 01 para la Obra "Mejoramiento, ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven de Yuracc Yuracc y Pueblo Joven de Belén en el Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO DE LOS "SERVICIOS DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Cuatro millones doscientos cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y cinco con 84/100 Nuevos Soles (S/.4,258,385.84), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de Evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al nuevo Consejo Directivo de la Junta Vecinal del "Sector Morro de Arica" del Pueblo Joven La Libertad, en el Asiento N° 01-2017,-Folio N° 095-2017, del citado registro, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

DECLARAR PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 01 con Ampliación Presupuestal por el monto de S/, 47,730.00 soles, para el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Gestión de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Huamanga - Ayacucho", por la causal de caso fortuito o fuerza mayor, debido a situaciones imprevisibles generadas durante la ejecución de la obra y posteriores a la aprobación del Expediente Técnico.

ACUMULAR los Expedientes de Registro Nros. 94-2017 de fecha 24 de enero de 2017 y 99-2017 de fecha 25 de enero de 2017 respectivamente, en observancia de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, Artículo 149°.

REPONER a la demandante LOURDES FANNY QUISPE GARCÍA, en el cargo de Personal de Control y Limpieza de los Servicios Higiénicos del mercado magdalena, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728, y el Decreto Supremo N°003-97-TR.

CONFORMAR el Comité de Gestión Local del Programa de Complementación Alimentaria - PCA de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el año Fiscal 2017, la misma que estará conformada de la siguiente manera:

DECLARAR IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 03 solicitada por el Contratista, Consorcio MG CHAN CHAN para la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho" - Componente 02: "Sistema de Información Adecuada y Suficiente Tecnología de Información y Comunicación para la Gestión de Información y Toma de Decisiones".

DESIGNAR como fedatarios Titulares de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el año 2017, a los siguientes servidores:

DAR POR CONCLUIDO la designación a partir del 01 de febrero de 2017, a la Blga, Rocío Prado Roca el cargo de confianza de Jefa de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 02 de febrero de 2017, a la Ing. Mirka Ruiz Yaya en el cargo de confianza de Jefa de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones, conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

APROBAR la Transferencia de Recursos Mensual a favor de la Municipalidad del Centro Poblado de OPANCCA, Distrito de Vinchos, por el monto de S/. 1,800.00 (Un mil ochocientos y OO/100 nuevos soles).

DESIGNAR a los miembros de la Comisión de Verificación, Recepción y Transferencia de Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven Yuracc Yuracc y Pueblo Joven Belén Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", para fines de Liquidación Física y Financiera; como se detalla a continuación:

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 03 para la Obra “Rehabilitación y Mejoramiento de las Infraestructuras de Servicio Básico en Zonas de Pobreza y Extrema Pobreza, Provincia de Huamanga – Ayacucho”, en los términos siguientes:

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO, LIDERAZGO Y TALENTO DE LOS JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS PROPENSOS AL CONSUMO DE DROGAS EN LOS DISTRITOS METROPOLITANOS DE LA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Dos millones seiscientos sesenta y seis mil setecientos ochenta y ocho con 00/ 100 Nuevos Soles (S/. 2,366,788.00), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de Evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

DESIGNAR como miembro del Concejo Regional de Productores Orgánicos, para el año 2017, a los siguientes funcionarios:

INCORPORAR a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, bajo el tipo de asignación REGULAR del programa de SECIGRA DERECHO 2017, que a continuación se detalla:

APROBAR la Transferencia de Recursos Mensual a favor de la Municipalidad del Centro Poblado de QASANCCAY, Distrito de Vinchos, por el monto de S/, 1,800.00 (Un mil ochocientos y 00/100 nuevos soles).

DESIGNAR a la Abog. CELMIRA CORNEJO ZAGA, Secretaria General, como FUNCIONARÍA RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN DE ACCESO PUBLICO de la Municipalidad Provincial de Huamanga, quien atenderá las solicitudes de Requerimiento de Información de los administrados al amparo de la Ley 27806-Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las excepciones previstas en los artículos 16 17 de la Ley antes precitada. DESIGNAR a la ingeniera MARLENY NAVARRO GONZALES, Sub Gerente de Sistemas y Tecnología, como FUNCIONARÍA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA de la Municipalidad Provincial de Huamanga de conformidad con lo dispuesto por la Ley 27806- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DAR POR CONCLUIDA la encargatura a partir del 31 de enero de 2017, al CPC Violeta Lourdes Cárdenas Infanzón en el cargo de Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega de cargo conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 01 de febrero de 2017, al señor Carlos Díaz Aroni Contador Público, en el cargo de Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

APROBAR el Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado 2017 de la Municipalidad Provincial de Huamanga - Anualizado 2017.

CESAR a la servidora ENMA MARÍA JESÚS TINEO DE CCALLACUNTO por la causal de límite de edad, a partir de la notificación del presente acto resolutivo, por los fundamentos expuestos precedentemente.

RECONFORMAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección para la Ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO-V ETAPA: ITEM 1; JR- LIBERTAD (Cuadra. 01. Cuadra. 02), JR. CHORRO (Cuadra 1, Cuadra 02) y JR. ÍTANA por la Modalidad de Licitación Pública; siendo los siguientes miembros:

DAR POR CONCLUIDA la encargatura a partir del 25 de enero de 2017, al CPC. Carlos Jayo Choque en el cargo de Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados, debiendo hacer la entrega conforme a Ley.

OBJETO. Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 009-2017-EF (dispositivo que autoriza un crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, para la continuidad de acciones de mantenimiento a favor diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales), por un monto de SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TTRESCIENTOS TREINTA Y TRES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 625,333.00) con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos de acuerdo al siguiente detalle:

OBJETO. Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 008-017-BF (dispositivo que autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2017, para la continuidad de proyectos de inversión pública), por un monto de UN MILLÓN NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE Y 00/ 100 NUEVOS SOLES (1.009,229.00) con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle:

CONFORMAR la Comisión de Adquisición Local del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria, de la Municipalidad Provincial de Huamanga, la misma que estará conformada de la siguiente manera:

MODIFICAR la Comisión de Trasferencia del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huamanga y el Ministerio del Ambiente (MINAM), del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Ayacucho y del Servicio de Disposición Final de las Ciudades de Carmen Alto, San Juan Bautista y Jesús Nazareno, Provincia de Huamanga-Ayacucho", con Código SNIP. siguiente manera:

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 23 de enero de 2017, al CPC. Benjamín Huamán Flores en el cargo de Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados, debiendo hacer la entrega conforme a Ley.

DELEGAR a la Regidora Yoni Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día martes 24 de enero, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DEJAR SIN EFECTO la designación como Fedatario Titular de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al servidor:

CONFORMAR el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga, integrado por los siguientes miembros:

DISPONER la habilitación de Caja Chica en lo que corresponde para el ejercicio fiscal 2017 de la Municipalidad Provincial de Huamanga, la misma que debe estar constituida y desagregada de la siguiente forma:

Declarar FUNDADO EN PARTE el Recurso de Apelación incoado por el recurrente Darío Azparrent Cordero contra la Resolución de Gerencia N° 680-2016-MPH/GSM-SGCMPM.43.47, de fecha 09 de setiembre de 2016, sólo en el extremo de la devolución del bien respecto del cual acredita su propiedad (Rocola de Pared Blanco, Modelo Black Berry).

Declarar IMPROCEDENTE el pago al señor Juan Heliodoro Quispe Flores, por su desempeño como Registrador Civil los días sábados de los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016 a partir de la notificación de la Resolución de Alcaldía N° 511-2016-MPH/A del 11 de agosto de 2016, a mérito de la Resolución de Gerencia Municipal N° 141-2012-MPH/GM, por no encontrarse conforme a ley.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 05 para la Obra "Creación de Pistas y Veredas en los Jirones Javier Heraud (02 Cuadras), Mariano Melgar (01 Cuadra) y Jirón Manuel J. Pozo del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 para la Obra "Construcción del Complejo Recreacional de Canaan Alto en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga - Ayacucho" V Etapa, en los términos siguientes:

Declarar PROCEDENTE en parte el Adicional de Obra N° 01 con Ampliación Presupuestal, para el Proyecto "Mejoramiento Preventivo en Zonas de Riesgo Delictivo en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", por el monto de S/. 900,000.00 soles; de acuerdo a la Certificación Presupuestal presentada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

RECONOCER Y FELICITAR a la Regidora Yoni Zonia Araujo Oré, Presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, por su contribución activa en el proceso de planeamiento, evaluación y aprobación del Plan Provincial de Igualdad de Género 2016-2024.

DECLARAR QUE EXISTE LA GARANTÍA DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Agua Potable y el Sistema de Alcantarillado en los Jirones: Arriba Perú, los Ángeles, Rasuhuillca, Domingo Nieto, Berlín y Calle S/N, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho", de acuerdo al siguiente detalle:

APROBAR el Plan Anual de Contrataciones de 2017 (PAC 2017) de la Municipalidad Provincial de Huamanga el cual ha sido elaborado de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2017.

OBJETO. Aprobar la transferencia financiera a favor de la Municipalidad del Centro Poblado de Corazón de Ñaupas de la jurisdicción del Distrito de Vinchos de la Provincia de Huamanga, por MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES ( S/. 1,800.00) mensuales.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS PARA MEJORAR EL SERVICO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR 1 DEL AA.HH. COVADONGA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos veintisiete con , 18/100 Nuevos Soles (S/.467,827.18), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CUCHIPAMPA Y EL SECTOR RIO SECO, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Tres millones cuatrocientos veintiocho mil ciento ochenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles (S/. 3,428, 189. 00), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de Evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

CONFORMAR la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos (CRAET) para el Año Fiscal 2O17, la misma que estará conformada de la siguiente manera:

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN LOS LICENCIADOS - PASAJE LOS LICENCIADOS, (1RA Y 2DA CUADRA), DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Trescientos ochenta y un mil doscientos sesenta y uno con 13/100 Nuevos Soles (S/. 381,261.13), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación incoado por el recurrente Darwin Sixto Cajamarca Llantoy contra la Resolución de Gerencia N° 582-2016-MPH/43.47, a razón de que la resolución cuestionada cumple con los lineamientos establecidos por la norma.

APROBAR la conformación del "Comité para la Formulación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de la Cartera Estratégica de Inversiones para el Año Fiscal 2017", con el objetivo de mejorar la gestión de los proyectos estratégicos priorizados para la gestión en la fase de inversión. El mismo que estará conformado de la siguiente manera.

REPONER al demandante WILLIAM LLACCTAHUAMAN MISARAYME, en el cargo de Inspector de Tránsito adscrita a la Subgerencia de Control Técnico de Transporte Público, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, por encontrarse dentro de los alcances del Artículo 1° de la Ley 24041, sin que implique disminución de nivel o remuneración al que ostentaba o percibía.

DISPONER la delegación de competencias al Gerente Municipal CPC. Elver Henry Vicente Sánchez con eficacia anticipada al 02 de enero de 2017, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del Artículo 20° de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1 del Artículo 75° de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

DESIGNAR a los miembros de la Comisión de Verificación, Recepción y Transferencia de Obra: "Creación del Local Multiuso en la Comunidad de Rancha Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", para fines de Liquidación Física y Financiera; como se detalla a continuación:

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 02 para la obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" - Componente N° 02: Sistema de Información Adecuada y Suficiente Tecnología de Información y Comunicación para la Gestión de Información y Toma de Decisiones, en los términos siguientes:

DELEGAR al Regidor Wilmer Borda Ramírez, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día lunes 16 y martes 17 de enero, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

OBJETO designar a los funcionarios de las Unidades Orgánicas como miembros del Equipo Técnico Responsable del Cumplimiento de la meta 07 "Implementación del Control Interno (fase de planificación) en los Procesos de Inversión Pública y Contratación Pública" y meta 30 "Implementación del Control Interno (fase de ejecución) en los Procesos de Inversión Pública y Contratación Pública", conforme al siguiente detalle:

OBJETO. Designar a los funcionarios de las Unidades Orgánicas como miembros del Equipo Técnico Responsable del Cumplimiento de la meta 08 "Ejecución Presupuestal de Inversiones Mayor o igual al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones" y meta 32 Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 75% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones", conforme al siguiente detalle:

OBJETO designar a los funcionarios de las Unidades Orgánicas como miembros del Equipo Técnico Responsable del Cumplimiento de la meta 25 "Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales", conforme al siguiente detalle:

OBJETO designar a los funcionarios de las Unidades Orgánicas como miembros del Equipo Técnico Responsable del Cumplimiento de la meta 26 "Mejora de la Gestión Urbana y Territorial", conforme al siguiente detalle:

OBJETO designar a los funcionarios de las Unidades Orgánicas como miembros del Equipo Técnico Responsable del Cumplimiento de la meta 27 "Elaboración del Padrón Municipal de Vehículos de Transporte y Comerciantes de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos", conforme al siguiente detalle:

OBJETO designar a los funcionarios de las Unidades Orgánicas como miembros del Equipo Técnico Responsable del Cumplimiento de la meta 28 "Implementación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM, conforme al siguiente detalle:

OBJETO Designar a los funcionarios de las Unidades Orgánicas como miembros del Equipo Técnico Responsable del Cumplimiento de la meta 31 "Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto predial", conforme al siguiente detalle:

OBJETO Designar a los funcionarios de las Unidades Orgánicas corno miembros del Equipo Técnico Responsable del Cumplimiento de la meta O6 "Desarrollo y Aprobación de un Plan Municipal del Libro y la Lectura", conforme al siguiente detalle:

OBJETO Designar a los funcionarios de las Unidades Orgánicas como miembros del Equipo Técnico Responsable del Cumplimiento de la meta O5 "Formulación y Ejecución de Actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana Articulado al Programa Presupuestal 0030 - I Semestre" y meta 24 "Formulación y Ejecución de Actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana Articulado al Programa Presupuestal 0030 - II Semestre", conforme al siguiente detalle:

OBJETO Designar a los funcionarios de las Unidades Orgánicas como miembros del Equipo Técnico Responsable del Cumplimiento de la meta 29 "Consolidación de las Escuelas Deportivas Municipales Orientadas a la Masificación", conforme al siguiente detalle:

DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración presentado por el Consorcio Rancha, contra la Resolución de Alcaldía N° 740-2016-MPH/A de fecha 28 de noviembre de 2016, por no ser la vía ni el mecanismo idóneo para resolver la controversia.

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de Apelación interpuesto por don Eusebio Pariona Ccayo contra la Resolución de Gerencia N° 057-2016-MPH/GM de fecha 24 de febrero de 2016 que declaro improcedente la queja por defecto de tramitación, toda vez que la citada resolución tiene carácter de irrecurrible.

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación incoado por el Administrado Jorge Eusebio Uribe Guimoya, Contra la Resolución Gerencial N° 051-2016-MPH/43.47.

CONFORMAR la Comisión de Evaluación y Selección de Personal CAS para el año 2017 de la Municipalidad d Huamanga, la misma que queda integrada de la siguiente manera:

DESIGNAR al abogado Luis Alberto Quicaño Escalante, en su calidad de Sub Gerente de Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Huamanga, con las formalidades que establece la ley, como el responsable de dar el Visto Bueno, en el Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior.

Declarar PROCEDENTE, el cambio de residente de la obra: "Construcción de Pistas en el Conjunto Habitacional José Ortiz Vergara del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho", en base a los fundamentos legales expuestos en el D.S. N° 350-2015-EF.

DAR POR CONCLUIDO la designación a partir del 09 de enero de 2017, al CPC. José Romero Parco en el cargo de Presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Ayacucho, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley.

OBJETO. Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

DESIGNAR como fedatarios Titulares de la Municipalidad. Provincial de Huamanga para el año 201 7, a los siguientes servidores:

DELEGAR a la Regidora Edith Guevara Morote, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día miércoles 04 y jueves 05 de enero, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DESIGNAR a partir del 02 de enero del 2017, al siguiente funcionario, debiendo asumir sus funciones conforme a Ley.

DESIGNAR a partir del 02 de enero del 2017, a los siguientes funcionarios, debiendo asumir sus funciones conforme a Ley.