Huamanga Municipalidad Provincial de Huamanga

DECLARAR PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 02 para el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios Municipales Medioambientales y de Ornato de las Áreas Urbanas y Urbano Rurales del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" en los términos siguientes:

DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto "Mejoramiento, Ampliación y Creación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los anexos Centro y Uraypampa del Centro Poblado de Rancha del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", por setenta y cinco (75) días calendario, desde el 28 de noviembre del 2016 al 10 de febrero de 2017, solicitado por el Representante Legal del Contratista Consorcio Rancha (Ejecutor), por la causal del numeral 4 del Artículo 200"del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias.

DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación promovido por la recurrente Doris Sabina Atme Montes contra el Oficio N° 237-2016-MPH-A/12, de fecha 01 de julio de 2016, a razón de que el Oficio cuestionado no constituye un acto administrativo.

DECLARAR INFUNDADO, el recurso impugnativo de apelación (Expte. N° 25158-2016) incoado por la recurrente ELVA LUJAN ZAMORA contra la Resolución de Gerencia N° 657-2016-MPH/GSM-SGCMPM.43.47 del 16 de setiembre de 2016.

CONFORMAR la Comisión de Verificación, Recepción y Transferencia de Obras arriba señaladas, siendo los siguientes miembros:

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 525-2016-MPH/A de fecha 15 de agosto de 2016, respecto a los miembros de la Comisión de Recepción para la Obra "Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Deportiva N° 2 de la Urb. María Parado de Bellido del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho"; siendo los siguientes miembros:

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PUBLICO POR LA SUB GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO", por el monto: Cuatro Millones trescientos seis mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100 Nuevos Soles (S/. 4,306,656.00), emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de Evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

Se declareIMPROCEDENTE el Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 281-2016-MPH/43.47, de fecha 13 de abril de 2016 incoado por la recurrente Esther Gutiérrez Andrade.

DECLARAR PRESCRITO el procedimiento administrativo disciplinario en contra del Sr. Ornar Humberto Sánchez, a razón de haber operado la prescripción de la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario.

Se declareIMPROCEDENTE el recurso de Apelación interpuesto por el recurrente Eider Figueroa Duran contra la Resolución de Gerencia N° 160-2016-MPH/43.47, por los fundamentos expuestos precedentemente.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 01 con ampliación presupuestal, para la Obra "Construcción del Complejo Recreacional de Canaan Alto, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga - Ayacucho" - V Etapa. El Adicional de Obra N° 01, se ha cuantificado en S/. 100,208.00 soles.

RECONOCER y FELICITAR al Lic. ROY DELGADO YULGO, en Proyectos, por su apoyo en la absolución de observaciones, viabilidad y de perfiles y Expedientes Técnicos de esta Dependencia.

OBJETO - INCORPORACIÓN DE TRANSFERENCIA FINANCIERA. Autorizase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga del Departamento de Ayacucho, para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de TRESCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES (S/. 300,000.00) de acuerdo al siguiente detalle:

OBJETO Promulgar el Plan Operativo Institucional - POI, correspondiente al Año Fiscal 2017 de la Municipalidad Provincial de Huamanga, por Unidades Orgánicas y que forman parte integrante de la presente Resolución.

OBJETO Promulgar el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego: Municipalidad Provincial de Huamanga, de acuerdo a lo siguiente:

RECONFORMAR a los miembros del Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas al Servicio de la Municipalidad Provincial de Huamanga - 2017, conforme se detalla:

PROCLAMAR, al Alcalde y Regidores del Movimiento Independiente "RICCHARY OPANCCA", que obtuvo la votación del 57.85% en las elecciones de autoridades municipales del Centro Poblado de Opancca, jurisdicción del distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, realizado el día 11 de diciembre del 2016, de conformidad al siguiente detalle.

Se declareIMPROCEDENTE la pretensión incoada por el recurrente Michael Bonifacio Aronés sobre nulidad de oficio de la Resolución de Alcaldía 687-2016-MPH/A de fecha 04 de noviembre de 2016 y por extensión la Resolución de Gerencia N° 600-2016-MPH/GSM-SGCMPM.43.47 de fecha 22 de agosto de 2016, al haberse establecido que el acto administrativo materia de cuestionamiento ha quedado como acto firme y agotado la vía administrativa.

RECONOCER Y FELICITAR a las Directoras, Docentes y Auxiliares, así como jurados calificadores de las 11 Instituciones Educativas del nivel Inicial que participaron en el "II CONCURSO DE VILLANCICOS-2016", de acuerdo al siguiente detalle:

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO", por el monto: Dos millones treinta y nueve mil seiscientos veintiuno con 00/100 Nuevos Soles (S/. 2,039,621.00), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de Evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de ' declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

Declarar FUNDADO el recurso impugnativo de apelación (Expte. N° 25114-2016) incoado por la recurrente CIRILA HUASCO HUAMÁN contra la Resolución de Gerencia N° 641-2016-MPH/43.47 del 07 de setiembre de 2016, por los fundamentos expuestos.

Declarar PROCEDENTE la adquisición de insumos para el Programa Vaso de Leche hasta por un límite del 25% del monto del contrato original en mérito a los fundamentos legales señalados precedentemente bajo el mecanismo de adicionales.

Declarar PROCEDENTE el cambio de Residente de la Obra: "Mejoramiento, Ampliación, Creación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Anexos Centro y Uraypampa del C. P. de Rancha, Distrito de Ayacucho"; en base a los fundamentos legales expuestos precedentemente y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 185° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

RECONOCER Y FELICITAR a los Cineastas que participaron en el II FESTIVAL DE CINE REGIONAL AYACUCHO - 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

APROBAR la priorización de los proyectos a ser ejecutados en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, los mismos que se indican en la lista siguiente:

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución de Alcaldía N° 606-2008-MPH/A de fecha 06 de octubre de 2008, la Resolución de Sanción N° 37-2008-MPH/GSP de fecha 25 de agosto de 2008 y el Acta de Fiscalización N° 34-2008-MPH/GSP de fecha 19 de agosto de 2008, por mandato judicial (Resolución N° 23 - Sentencia de Vista).

RECONOCER Y FELICITAR a los ganadores del 1 Concurso Regional de Imaginería Niño Jesús Ayacuchano 2016 "Jacinto Alcocer Hinostroza", siendo los siguientes:

RECONOCER Y FELICITAR a los docentes y estudiantes de la carrera de Guía Oficial de Turismo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Víctor Álvarez Huapaya", de acuerdo al siguiente detalle:

CESAR al servidor MÁXIMO PILLACA CCASANI por la causal de límite de edad, a partir de la fecha de expedición del acto administrativo, por los fundamentos expuestos precedentemente.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 01 y el Vinculante N° 01 sin ampliación presupuestal, para el Proyecto "Mejoramiento, ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven de Yuracc yuracc Pueblo Joven de Belén en el Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga - Ayacucho".

PROBAR la Actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 y denominar en adelante "Plan Estratégico Institucional", según lo indica la Directiva 001-2014-CEPLAN.

RECONOCER, a los miembros integrantes del Comité Electoral, responsables de conducir el Proceso Electoral de las Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de "Cusí Valle San Francisco" del distrito de Ocros, conformado por las siguientes personas.

Se declareIMPROCEDENTE la pretensión planteada por el recurrente Michael Bonifacio Aronés sobre Nulidad de Oficio de la Resolución de Alcaldía 676-2016-MPH/A de fecha 25 de octubre de 2016 y por extensión la Resolución de Gerencia N° 609-2016-MPH/GSM-SGCMPM.43.47 de fecha 23 de agosto de 2016, al haberse establecido que el acto administrativo materia de cuestionamiento ha quedado como acto firme y agotado la vía administrativa.

RECONOCER Y FELICITAR a las madres dirigentas zonales del Programa del Vaso de Leche, las mismas que de manera incondicional dedicaron sacrificando sus horas de trabajo en la organización y conducción del Programa del Vaso de Leche durante los años 2015 y 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, Unidad de Abastecimiento y demás órganos estructurados de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, en contra del Lic. Adm. Jesús Roberto Ospina Salinas (Ex Gerente Municipal) por haber incurrido en la presunta falta administrativa disciplinaria prevista en el Artículo 85° en los literales d) Negligencia en el desempeño de sus funciones, Falta de Carácter Disciplinario consagrada de la Ley N° 30057 "Ley del Servicio Civil.

APROBAR el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA 2017 de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Declarar PROCEDENTE la adquisición de insumos para el Programa Vaso de Leche hasta por un 30% del monto del contrato primigenio en mérito a los fundamentos legales señalados precedentemente bajo el mecanismo de contrato complementario.

Se declareIMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el servidor MARINO YANCE ROJAS, contra la Resolución Jefatural N° 537-2016-MPH/OAF-U-RRHH de fecha 21 de octubre 2016; quedando subsistente en todos sus términos el acto resolutivo impugnado.

Declarar PROCEDENTE el pago de la deuda pendiente que se tiene a los 16 docentes de la Academia Pre Universitaria Municipal del II Ciclo 2016 y en vía de regularización, corresponde reconocer por 209 horas de clases dictadas acreditadas, por la suma de S/. 4,389.00 soles, según el cuadro siguiente:

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días lunes 19, martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de diciembre del año en curso, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

Declarar PROCEDENTE lo solicitado por el Lic. Adm. Jesús Ospina Salinas, en consecuencia se declare la Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia Municipal N° 317-2015-MPH/GM, de fecha 24 de diciembre de 2015, y se disponga se practique una nueva liquidación conforme a ley.

CONFORMAR la nueva Junta Directiva para el periodo 2017, de Red de Regidoras de la Región de Ayacucho (RRRA), integrada por las siguientes.

CORRESPONDE a la Sub Gerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización emitir las autorizaciones correspondientes para la concesión de los Puestos de mercados de abastos de conformidad a la Ordenanza Municipal N° 012-2004-MPH/CM Artículo 36°.

APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Local Comunal Multiuso en el Anexo Chimpapuquio del Centro Poblado de Rancha del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", por el monto de S/.150,819.30 (ciento cincuenta mil ochocientos diecinueve con 30/100 soles) debiendo comunicar esta aprobación a la Comisión Multisectorial del Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los Ámbitos de la Paz, la Reparación colectiva y la Reconciliación Nacional - CMAN, con eficacia anticipada al 03 de mayo de 2016.

RECONOCER Y FELICITAR a la señora DIANA MENDOZA, propietaria del Restaurante "Ángeles" por su participación en la Feria Gastronómica Mistura 2016, realizada en la ciudad de Lima en representación de la Región de Ayacucho quien fue elegida y premiada como una de las mejores con la propuesta "Hamburguesa de chancho a la Caja China".

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 04 para la Obra "Creación de Pistas y Veredas en los Jirones Javier Heraud (02 cuadras), Mariano Melgar (01 cuadra) y Jr. Manuel J. Pozo del Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga.

DESIGNAR Comisión de Verificación, Recepción y Transferencia de Obra en vías de regularización, con fines de su liquidación física y financiera, conformado por los siguientes integrantes:

RECONOCER Y FELICITAR a la señorita DANITZA CANDÍA DE LA CRUZ, alumna de la Institución Pública "María Auxiliadora" de la ciudad de Huanta, quien ocupó el Segundo lugar en las disciplina Vocal de los JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONAL 2016. Así mismo, a la profesora asesora CELEBRINA CRUZ GAMBOA, docente de la misma institución.

DELEGAR al Regidor Wilmer Borda Ramírez, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día jueves 15 de diciembre, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

RECONOCER Y FELICITAR, a las Instituciones y personas quienes ocuparon cargos de Presidentes fortaleciendo a la organización: Asociación de Alcaldes, Regidores y Líderes Estudiantiles "AARLE", promoviendo los derechos estudiantiles en la región de Ayacucho durante 15 años de existencia institucional; que a continuación se detalla:

RECONOCER Y FELICITAR, a la EMPRESA SOCIAL DIAMANTA, a través del Proyecto "Centro de Desarrollo del Adolescente", y a CEMOPAJH, DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Huamanga, trabajadores administrativos, Directores y Profesores de las Instituciones Educativas Publicas “República Bolivariana de Venezuela” del AA.HH Los Artesanos y "San Juan de la Frontera" del AA.HH Juan Velasco Alvarado de Mollepata del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, en beneficio de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la provincia de Huamanga, Región de Ayacucho, bajo el siguiente detalle:

RECONOCER Y FELICITAR, a las Instituciones Educativas Públicas y Privadas Inicial, Primaria y Secundaria que a continuación se detalla:

RECONOCER Y FELICITAR, a las Instituciones y personas que vienen trabajando como promotores y voluntarios en las diferentes comunidades de la Provincia de Huamanga que a continuación se detalla:

ESTABLECER la procedencia del pago por el mantenimiento y cambio de repuestos de las cuatro (04) camionetas Toyota Hilux 4x4 de placas: A1F-869 (PEGASO), A1F-887 (ANTARES) y dos camionetas sin placas (OPTIMUS y ESPARTA), debiendo efectuar el descuento correspondiente conforme lo informado por la Unidad de Equipo Mecánico y la Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales.

RECONOCER a los integrantes del Consejo Directivo Provincial de la Juventud de Huamanga, por un periodo de dos (02) años, que integran las siguientes personas:

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE WAYCHAOPAMPA PARTE ALTA Y BARRIO ANDAMARCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Dos millones novecientos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y siete con OO/ 100 Nuevos Soles (S/.2,958,957.00), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de Evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

DECLARAR QUE EL TERRENO EN LAS VÍAS INDICADAS SE ENCUENTRA A LIBRE DISPONIBILIDAD para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y el Sistema de Alcantarillado en los Jirones: Arriba Perú, lo Ángeles, Rasuhuilca, Domingo Nieto, Berlín y Calle S/N, del Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga-Ayacucho, de acuerdo al siguiente detalle:

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 para la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" - Componente N° 02: Sistema de Información adecuada y suficiente Tecnología de Información y Comunicación para la Gestión de Información y Toma de Decisiones, en los términos siguientes:

DECLARAR Hijo Predilecto de la Provincia de Huamanga, al Director Fundador del Trío Ayacucho ERNESTO CAMASI PIZARRO por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

DECLARAR Hijo Predilecto de la Provincia de Huamanga, al Compositor y escritor RANULFO FUENTES ROJAS por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

DECLARAR Hija Predilecta de la Provincia de Huamanga, a la Empresaria y Fundadora de la Kola Real, TANIA ALCÁZAR SERNA, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

DECLARAR Hijo Predilecto de la Provincia de Huamanga, al Empresarios y Fundadores de la Kola Real, JORGE AÑAÑOS JERÍ, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

DECLARAR Hijo Predilecto de la Provincia de Huamanga, al Reconocido Docente ALFREDO TASAYCO SOTELO, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

DECLARAR Hijo Predilecto de la Provincia de Huamanga, al Sobresaliente Artesano LUCIO SERGIO PILLACA MERLO, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

DECLARAR Hijo Predilecto de la Provincia de Huamanga, al Antropólogo LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO por las razones expuestas en la parte considerativa del presente Resolución.

DECLARAR Hija Predilecta de la Provincia de Huamanga, a la Empresaria y Difusora del Arte Popular Ayacuchano MARGARITA GUTIÉRREZ DE MELÉNDEZ, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

OBJETO Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 332-2016-EF (dispositivo que Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, para el financiamiento de intervenciones de infraestructura vial departamental y vecinal), por un monto de SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRES Y 00/100 SOLES (S/. 625,203.00) con cargo a la fuente de mandamiento de Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle:

OBJETO Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

DECLARAR PRESCRITO el Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del señor Edgar Oriundo Vergara Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, a razón de haber operado la prescripción de la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN SIETE ZONAS URBANO MARGINALES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Un Millón ciento ochenta y un mil noventa y uno con 00/100 Nuevos Soles (S/ 1,181,091.00), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

MODIFICAR la Comisión de Trasferencia del Convenio de Cooperación ínter-institucional entre la Municipalidad Provincial de Huamanga y el Ministerio del Ambiente (MINAM), del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Ayacucho y del Servicio de Disposición Final de las Ciudades de Carmen Alto, San Juan Bautista y Jesús Nazareno, Provincia de Huamanga-Ayacucho", con Código SNIP. N° 152498, la cual se detalla:

OBJETO Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 322-2016-EF (dispositivo que Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor de los Gobiernos Locales en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión), por un monto de UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO Y 00/100 SOLES (S/. 1,438,518.00) con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, de acuerdo al siguiente detalle.

Declarar PROCEDENTE el requerimiento del Representante Legal del Consorcio INVERSORES, para el pago del saldo de liquidación a su favor por la suma de S/. 25. 000.00 soles.

DECLARAR QUE EL TERRENO EN LAS VÍAS INDICADAS SE ENCUENTRA A LIBRE DISPONIBILIDAD para la ejecución del Proyecto, "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Asociación Unión Progreso Desarrollo 15 de Mayo, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", de acuerdo al siguiente detalle:

Declarar PROCEDENTE el requerimiento del Representante Legal del Consorcio INVERSORES, para la devolución de la Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento de la Obra, "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO - CUARTA ETAPA "; ÍTEM 01: Tramo Av. Mariscal Cáceres y Jr. Bellido, la misma que corresponde al monto de S/. 16.976.96 soles.

Declarar INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente Hugo Alfredo Huamán Villanueva contra la Resolución de Gerencia N° 646-2016-MPH/43.47 de fecha 07 de setiembre de 2016, por los fundamentos legales esgrimidos precedentemente.

CONFORMAR la Comisión encargada de proponer un Proyecto de DIRECTIVA QUE REGULE LOS ASPECTOS REFERIDOS A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO, ADICIONALES DE OBRA, VALORIZACIONES, APLICACIÓN DE PENALIDADES, ASÍ COMO LOS PLAZOS, REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABLES EN LA TRAMITACIÓN DE ESTOS ASUNTOS, en la Ejecución de Proyectos de Inversión por Contrato, siendo los siguientes servidores:

PROCLAMAR, al Alcalde y Regidores del Movimiento Político "NUEVO AMANECER", que obtuvo la votación del 40.36% en las elecciones de autoridades municipales del Centro Poblado de Corazón de Ñaupas, jurisdicción del distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, realizado el día 13 de noviembre del 2016, de conformidad al siguiente detalle:

DECLARARLA NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución de Alcaldía N° 695-2016-MPH/A de fecha 09 de noviembre de 2016, al haberse presentado nuevos elementos de juicio y pruebas documentales que no determinan con certeza la existencia de información inexacta.

RECONOCERY FELICITAR al Coach CÉSAR ROLDAN ZÚÑIGA,quien dará la conferencia "RETOS EDUCATIVOS PARA MEJORAR LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS FAMILIAS", el día 29 de noviembre del año en curso.

MODIFICAR a los miembros de la Comisión de Verificación y Recepción de las Obras detalladas a continuación, las mismas que cuentan con el Informe Técnico de Liquidación Física:

Se declare NULA y sin efecto legal la Resolución de Alcaldía N° 802-2015-MPH/ A de fecha 13 de noviembre de 2015, así como la Resolución de Alcaldía N° 481-2014-MPH/A de fecha 09 de julio de 2014; asimismo, la Resolución Gerencial de Sanción N° 116-2015-MPH/GDT de fecha 23 de febrero de 2015.

CONFORMAR la COMISIÓN CENTRAL HACIA EL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo los siguientes miembros.

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 04, Deductivo Vinculante N° 04 sin Ampliación Presupuestal, para el Proyecto "Mejoramiento, Ampliación, Creación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Anexos Centro y Uraypampa del Centro Poblado de Rancha Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho".

REUBICAR al Abog. Franklin Omar Gutiérrez de la Gerencia de Transportes (Abogado II Plaza 307) a la plaza prevista 175 (Especialista Administrativo II), de la Sub Gerencia de Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social - Gerencia de Desarrollo Humano, donde deberá cumplir funciones establecidas en el MOF.

APROBAR la adquisición vía compra directa de una parte del terreno del señor Sixto Ramírez Zanabria, ubicado en el Jr. Roma S/N interior por el área de 25.50 m2, por el monto de S/. 65,000.00 soles, todo ello de acuerdo al literal j) del Artículo 27° de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 85°, 86° y 87° del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF.

RECTIFICAR DE OFICIO el error material incurrido en el CUARTO y QUINTO Considerando y en el Artículo Primero de la parte resolutiva de la Resolución de Alcaldía N° 660-2016-MPH/A de fecha 20 de octubre de 2016, en el extremo que corresponde a la denominación de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo Ayacucho, debiendo ser lo correcto: (AGOTUR-A). Asimismo que por error de digitación incurrido en la parte resolutiva de la Resolución en mención de los nombres de los integrantes de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo Ayacucho, se excluya el nombre de Arones Ochoa Ana Del Pilar, siendo de la siguiente manera:

RECONOCER Y FELICITAR a los ganadores del Concurso tradicional del "Tanta Wawa 2016", el cual fue organizado por la Sub Gerencia Turismo y Artesanía, realizado el día jueves 27 de octubre del año en curso, siendo los siguientes ganadores:

RECONOCER Y FELICITAR el apoyo de los jóvenes que con su talento artístico apoyaron en el "VIII Encuentro Nacional del Sistema de Garantía Participativo del Perú", el mismo que se realizó los días 18, 19 y 20 de noviembre del año en curso, de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER a los Agentes Comunitarios de Salud, para garantizar el funcionamiento y sostenibilidad de los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la Madre y del Niño del Distrito de Ayacucho, integrado por las siguientes personas:

DECLARAR PRESCRITA el procedimiento administrativo disciplinario en consecuencia extinta la acción en contra del señor Oswaldo Isaac Anyosa Chuchón comprendido en la Resolución de Inicio de PAD N° 02-2015-MPH-SGPAN, de fecha 19 de Setiembre de 2015.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, "4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día 25 de noviembre de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DAR POR CONCLUIDO la designación a partir del 22 de noviembre de 2016, a la CPC. Lourdes Deyanira Palacios Peña el cargo de confianza de Sub Gerente de Turismo y Artesanía de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 23 de noviembre de 2016, a la Lic. Antrop. Luz Analy Tineo Pillaca en el cargo de confianza de Sub Gerente de Turismo y Artesanía de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones, conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA COMBINANDO ENERGÍA CONVENCIONAL CON ENERGÍA RENOVABLE SOLAR, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-REGIÓN AYACUCHO", con Código SNIP N° 220920.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día 21 de noviembre de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

REPONER al demandante FIDEL FERNANDEZ ARRIARAN, en el cargo de Ayudante de Operador de Gasómetro adscrita a la Subgerencia de Control Técnico del Transporte Publico, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, por encontrarse dentro de los alcances del Artículo 1° de la Ley 24041.

RECONOCER Y FELICITAR a la Presidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú (RENAMA), ELIZABETH DÍAZ VILLALOBOS por su participación en el XII ENCUENTRO DE LAS MUJERES AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RECONOCER Y FELICITAR a la Regidora de la Municipalidad Distrital de Surquillo, SANDRA GUTIÉRREZ CUBA por su participación en el XII ENCUENTRO DE LAS MUJERES AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RECONOCER Y FELICITAR a la Coordinadora del Programa Poder, Democracia y Políticas del Movimiento Manuela Ramos, LISBETH GUILLEN CHÁVEZ por su participación en el XII ENCUENTRO DE LAS MUJERES AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, en contra del Lic. Adm. Jesús Roberto Ospina Salinas por haber Transgredido la Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley N° 27815, Capitulo II PRINCIPIOS Y DEBERES ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO: Artículo 6° Principios de la Función Pública.- Numeral 3) Eficiencia.- El servidor público brinda calidad en cada una de sus funciones a su cargo, (...), concordante con lo dispuesto por el Artículo 7° Deberes de la función Pública.- Numeral 6) Responsabilidad.- Todo servidor debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.

Se CUMPLA, con los extremos de la Resolución N° 09 expedida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho del Expediente Judicial N° 01571-2016-0-0501-JR-PE-02.

MODIFICAR a los miembros la Comisión Técnica para Racionalizar y Distribuir los Ambientes de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo de la siguiente manera:

DESIGNAR a la Gerencia de Desarrollo Humano como Órgano Técnico encargado de apoyar la organización del XII ENCUENTRO DE LAS MUJERES AUTORIDADES del Departamento de Ayacucho, a realizarse los días 17 y 18 de noviembre de 2016.

CONFORMAR el Equipo Técnico que se responsabilice de manera especializada del Proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Año Fiscal 2016, el cual estará integrado por los siguientes funcionarios y trabajadores:

DAR POR CONCLUIDO la designación a partir del 15 de noviembre de 2016, al Ing. Julio Sulca Ayme al cargo de Sub Gerente de Comercio y Mercado y Policía Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 16 de noviembre de 2016, al Abog. Walter Máximo Bedriñana Infanzón en el cargo de confianza de Sub Gerente de Comercio y Mercado y Policía Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones, conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

DAR POR CONCLUIDA la encargatura a partir del 15 de noviembre de 2016, Ing. Ernesto García Gómez, en el cargo de confianza de Sub Gerente de Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 16 de noviembre de 2016, a la Arquit. Ross Mery Llanco Sulca en el cargo de confianza de Sub Gerente de Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección Licitación Pública N° 03-2016-MPH/CS, para la ejecución de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga –Ayacucho V Etapa ítem I Jr. Libertad (Cuadra I Y Cuadra. 2), Jr. Chorro (Cuadra. 1 y Cuadra, 2), y Jr. Itana".

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección Licitación Pública N° 02-2016-MPH/CS, para la ejecución de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho - V Etapa ítem II Jr. Dos De Mayo (Cuadra 3, Cuadra 4 Y Cuadra. 5), Jr. Londres (Cuadra. 1 Y Cuadra. 2), Jr. Pampa Cruz, Pje. Tambo Chico, Calle Corcovado y Calle Siete Vueltas".

Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración promovido por el recurrente Alberto Quispe Zavaleta contra la Resolución de Alcaldía N° 442-2016-MPH/A de fecha 01 de julio 2016 por los fundamentos expuestos precedentemente.

RECONOCER, a los miembros integrantes del Comité Electoral, responsables de conducir el Proceso Electoral de las Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de "Virgen de Asunción de Seccelambras" del distrito de Acocro, conformado por las siguientes personas.

APROBAR el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio de la Municipalidad Provincial de Huamanga - Anualizado 2016.

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución Gerencial N° 699-2015-MPH/43.47 de fecha 11 de noviembre de 2015, debiéndose emitir un nuevo acto administrativo de sanción debidamente motivado y con observación de su objeto y contenido.

Declarar IMPROCEDENTE la pretensión incoada por los recurrentes Hugo Luis Arévalo Cárnica y Nilda Karin Huamaní Palomino sobre reposición al puesto y/o cargo que venían desempeñando y la desnaturalización contractual en mérito a lo dispuesto por la Ley N° 24041.

Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el servidor JHON ALEX PÉREZ CONTRERAS, contra la Resolución Jefatural N° 426-2016-MPH/OAF-U-RRHH de fecha 16 de agosto de 2016; quedando subsistente en todos términos el acto resolutivo impugnado.

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de Apelación interpuesto por el recurrente Alejandro Alex Revollar Huamán contra la Resolución de Gerencia N° 577-2015-MPH/43.47, por los fundamentos expuestos precedentemente.

Declarar FUNDADO el recurso de Apelación incoado por la recurrente Jakelin Pilar Lazo Taipe contra la Resolución de Gerencia N° 533-2016-MPH/43.47, de fecha 22 de julio de 2016 y por su propio mérito se proceda a la devolución del bien respecto del cual acredita propiedad.

Declarar INFUNDADO los Recursos Impugnativos de Apelación (Exp. N° 23251-2016 y 24560-2016) incoado por la recurrente EDMUNDA OCHATOMA VILCATOMA de REVOLLAR contra la Resolución de Gerencia N° 380-2016-MPH/43.47 de fecha 24 de mayo de 2016, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

APROBAR la nueva Directiva denominada "Directiva para la Formulación, Aprobación y Actualización de Procedimientos Sancionatorios del Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas contenido en el Régimen de Aplicación de Infracciones y Sanciones Administrativas-RAISA de la Municipalidad Provincial de Huamanga", que en Anexo forma parte de la presente Resolución; así como anexos 1 y 2, respecto al Cuadro del CISA y Codificación.

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al Comité de Gestión del Proyecto "Construcción de Pistas, Veredas y Obras Complementarias en la Vía Santa Ana - Andamarca", en el Asiento N° 019-2016, Folio N° 093-2016, del citado registro:

Declarar PROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 03 para la Obra "Creación de Pistas y Veredas en los Jirones Javier Heraud (02 cuadras), Mariano Melgar (01 cuadra) y Jr. Manuel J. Pozo del Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

Declarar PROCEDENTE lo solicitado por la Subgerencia de Alimentación y Nutrición, sobre Reducción de Prestaciones del Contrato N° 1050-2016-MPH/GM, suscrito entre la Empresa Agroindustrial San Melchor E.I.R.L. y la Municipalidad Provincial de Huamanga, para la adquisición de Lomo desmenuzado de Anchoveta en aceite vegetal x 425 grs. para los programas de Complementación Alimentaria y PANTBC de la Municipalidad Provincial de Huamanga, por motivos presupuéstales, por un equivalente de 7,440 unidades de conserva.

DECLARAR el agravio a la legalidad y al interés público, al haberse emitido la Resolución Gerencial 015-2015-MPH/GDUyR de fecha 13 de enero de 2015, contraviniendo al ordenamiento jurídico, a las leyes y Normas Complementarias, de conformidad a los argumentos esgrimidos.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días 10 y 11 de noviembre de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE de la Provincia de Huamanga, a MARIANELLA LEONOR LEDESMA NARVÁEZ, Magistrada del Tribunal Constitucional, por su destacada labor en defensa de los Derechos Humanos y Constitucionales en nuestro país.

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE de la Provincia de Huamanga, a CARLOS AUGUSTO RAMOS NUÑEZ, Magistrado del Tribunal Constitucional, por su destacada labor en defensa de los Derechos Humanos y Constitucionales en nuestro país.

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE de la Provincia de Huamanga, a ÓSCAR URVIOLA HANI, Magistrado del Tribunal Constitucional, por su destacada labor en defensa de los Derechos Humanos y Constitucionales en nuestro país.

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE de la Provincia de Huamanga, a JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA, Magistrado del Tribunal Constitucional, por su destacada labor en defensa de los Derechos Humanos y Constitucionales en nuestro país.

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE de la Provincia de Huamanga, a ELOY ANDRÉS ESPINOZA SALDAÑA BARRERA, Magistrado del Tribunal Constitucional, por su destacada labor en defensa de los Derechos Humanos y Constitucionales en nuestro país.

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, del Contrato N° 1540-2016-MPH/GM celebrado con el CONSORCIO HCM, integrado por las Empresas CONTRATISTAS Y CONSULTORES HCM S.R.L. y J.M. MINERA & CONSTRUCCIÓN S.A.C por vulneración del principio de presunción de veracidad por parte del Contratista, causal establecida en el Artículo 44°, literal b) de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

Declarar INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el servidor ALTAMIRANO MENDOZA GUILLERMO contra la Resolución Jefatural N° 612-2015-MPH/OAF-U-RRHH de fecha 28 de diciembre de 2015, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

RECONOCER Y FELICITAR al Conjunto Regional Folklórico de "Ayacucho-Winaypaq Tusuy, por conmemorarse su IX Aniversario de Fundación.

Declarar IMPROCEDENTE la petición incoada por el recurrente Marcos Mario Arone Fernández sobre aplicabilidad del Non Bis In ídem al haberse determinado fehacientemente la autonomía de responsabilidades.

DECLARAR NULA la Resolución de Gerencia Municipal N° 287-2015-MPH/GM, mediante la cual se resolvió Iniciar el Proceso Administrativo Disciplinario al Ing. Paulo César Orellana Huamán y al Ing. Juan Carlos Munaylla Quispe.

DECLARAR Hijo Predilecto de Huamanga y se le rinda homenaje en Sesión Solemne del 10 de noviembre del presente, al Presidente del Tribunal Constitucional MANUEL JESÚS MIRANDA CANALES por su destacada labor en defensa de los Derechos Humanos y Constitucionales en nuestro país.

Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por la administrada María Lourdes Navarro Palomino contra el Oficio N° 400-2015-MPH/GT de fecha 07 de diciembre de 2015, por los fundamentos expuestos precedentemente.

RECONOCER Y FELICITAR a los intérpretes, compositores y gestores de la música Ayacuchana, por el aporte al arte y cultura de la música de Ayacucho, en el marco del "II HOMENAJE A LA CANCIÓN AYACUCHANA:

Declarar INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente MICHAEL BONIFACIO ARONÉS contra la Resolución de Gerencia N° 600-2016-MPH/GSM-SGCMPM.43.47 de fecha 22 de agosto de 2016, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

PROCLAMAR, al Alcalde y Regidores del Movimiento Independiente "A TRABAJAR QASANCCAY", que obtuvo la votación del 65.38% en las elecciones de autoridades municipales del Centro Poblado de Qasanccay, jurisdicción del distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, realizado el día 16 de octubre del 2016, de conformidad al siguiente detalle.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días 07 y 08 de noviembre de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

OBJETO. Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Declarar FUNDADO el Recurso Administrativo de Reconsideración contra la Resolución de Alcaldía N° 960-2015-MPH/A de fecha 26 de noviembre de 2015, incoado por el recurrente RONNIE D'ALDO YOSHITOMI DURAN.

Declarar PROCEDENTE la Cancelación del Proceso de Selección de Adjudicación Simplificada N° 014-2016-MPH-OEC, para la Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Transitabilidad de la Carretera a Nivel de Asfalto Tramo: Muyurina Acosvinchos, Distritos de Quinua, Tambillo y Acosvinchos-Huamanga - Ayacucho"; por haber desaparecido la necesidad original, y encontrarse el proceso dentro de los supuestos establecidos en el Artículo 30° de la LCE.

CONFORMAR la Comisión para la Verificación y Recepción de la Grúa que será utilizada para el Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Municipal de Tránsito Peatonal Vehicular y Seguridad Vial en la Ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho". A efectos de cumplir con lo estipulado en el Artículo 143° del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, debiendo estar conformada la citada Comisión por los siguientes servidores:

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución Jefatural N° 513-2015-MPH/OAF-URRHH de fecha 20 de octubre de 2015.

DESIGNAR al Ing. ERNESTO GARCÍA GÓMEZ, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, como Supervisor de la Actividad: MANTENIMIENTO VIAL CON PAVIMENTO WHITETOPING EN LA AV. ARENALES 5ta, 6ta Y 7ma CUADRA DEL DISTRITO DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES Y SAN JUAN BAUTISTA".

CONFORMAR el Equipo Técnico para Mesa de Trabajo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Declarar INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente Miguel Ángel Gamarra Yaros contra la Resolución de Gerencia 543-2016-MPH/43.47 de fecha 26 de julio de 2016, por los fundamentos esgrimidos.

Declarar INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente MICHAEL BONIFACIO ARONÉS contra la Resolución de Gerencia N° 609-2016-MPH/GSM-SGCMPM.43.47 de fecha 23 de agosto de 2016, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

ENCARGAR a las Regidoras de la Municipalidad Provincial de Huamanga la organización del XII ENCUENTRO DE LAS MUJERES AUTORIDADES del Departamento de Ayacucho, a realizarse los días 17 y 18 de noviembre de 2016, conformado la comisión de la siguiente manera:

DESIGNAR al Ing. Gilmer García Gómez, Gerente de Desarrollo Económico como Suplente para la suscripción de Licencias de Funcionamiento, en caso de ausencia del Titular por motivos de salud, comisión de servicios u otra índole que impidan su asistencia a la Entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de la meta 34.

DELEGAR al Regidor Faustino Flores Meneses, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

CONFORMAR la Comisión de Verificación y Recepción de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho" Componente 01: Infraestructura, Conformado de la siguiente manera:

RECONOCER y FELICITAR a ALDEAS INFANTILES SOS PERÚ-Asociación Nacional, representada por su Directora Dra. Nancy Martínez Pacheco, por la labor organizacional a favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han perdido o están en riesgo de perder el cuidado y protección de sus padres en la Región de Ayacucho.

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE de la Provincia de Huamanga, a la representante de SOS-Barnebyer Norge, Srta. Ingunn SAMDAL VIKENE, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución de Gerencia N° 295-2016-MPH/43.47, de fecha 21 de abril de 2016 y consecuentemente los actos procedimentales que dieron origen al acto viciado (Acta de Constatación y/o Fiscalización N° 001221-2016-MPH de fecha 17 de marzo de 2016).

RECONOCER el Consejo Directivo del Comité Municipal por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Huamanga - COMUDENA, el mismo que está conformado de la siguiente manera:

ACEPTAR LA RENUNCIA a partir del 17 de octubre de 2016 de la CPC. Rihivilinda Hilario Lucana en el cargo de Jefe de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley.

RECONOCER Y FELICITAR a los expositores que participaran en el CONVERSATORIO "TODAS LAS MEMORIAS, TODAS" el día 21 de Octubre del año en curso con la concurrencia y contribución vía gestión de: Apoyo para la Paz, ZDF Ziviler Friedensdienst Servicio Civil para la PAZ, Cooperación Alemana DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT-GIZ, Paz y Esperanza y Centro Loyola, de acuerdo al siguiente detalle:

Declarar INFUNDADO el Recurso impugnativo de Apelación incoado por el recurrente Gamarra Yaros, Miguel Ángel contra la Resolución de Gerencia Municipal N° 155-2016-MPH/43.47 de fecha 01 de marzo de 2016, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución de Alcaldía N° 784-2015-MPH/A de fecha 30 de octubre de 2015 y por extensión la Resolución Jefatural N° 407-2014-MPH/OAF-URRHH de fecha 06 de agosto de 2015, debiéndose encaminar el procedimiento sancionador al recurrente Grover Oré Palomino de conformidad a lo expuesto en el Numeral 1.3 de la presente Resolución.

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de Apelación interpuesto por el administrado Mario Mardonio Mina Bañico contra la Resolución de Gerencia N° 435-2016-MPH/43. 47, por los fundamentos expuestos precedentemente y consecuentemente firme el acto administrativo recurrido en todos sus extremos.

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación incoado por la administrada Yemny Diana Condori Núñez, contra la Resolución de Gerencia N° 096-2016-MPH/43.47 de fecha 29 de febrero de 2016.

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación incoado por el recurrente Cayo Jerí Juscamaita contra la Resolución de Gerencia N° 438-2014-MPH/43.47, de fecha 15 de julio de 2014.

RECONOCER y FELICITAR a los integrantes de la Asociación Profesional de Guías Oficiales de Turismo de Ayacucho (APGOT-A), los cuales se detalla de la siguiente manera:

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de Apelación interpuesto por la Administrada Catherine Espejo Fernández, contra la Resolución Jefatural N° 071-2016-MPH/OAF-U-RRHH.

NO HABER mérito a pronunciamiento sobre el fondo del asunto, respecto al recurso impugnativo de apelación interpuesto por la recurrente Nelly Ruth Ramírez Cabrera, al haberse determinado que la recurrente carece de legitimidad y/o capacidad jurídica conforme a lo prescrito por el Artículo 107° y 113° de la Ley N° 27444.

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la señora Alicia Yupanqui Yarasca, contra la Resolución Jefatural N° 451-2016-MPH/OAF-U-RRHH, sobre el Reconocimiento del Pago de Bonificación de Asignación Familiar.

APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS TEXTILES DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADAS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA ALTO PERÚ DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO", con Código SNIP N° 329134, por el monto de S/ 100,000.00 (CIEN MIL y 00/100 SOLES), elaborado por el Ing. Agroindustrial Romel Dante Quintana Lerzundi y evaluado por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad "Provincial de Huamanga.

Declarar IMPROCEDENTE el pago de la retribución correspondiente a los meses de julio, agosto, setiembre y octubre del año 2015 a favor del señor Marín Barzano Morales, en mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuesto en la presente Resolución.

Declarar PROCEDENTE el reconocimiento de la Bonificación Diferencial Mensual Permanente, a favor del servidor Edgar Rolando Sáez Alarcón, debiéndose realizar el cálculo de esta en base a la remuneración total integra conforme a lo dispuesto por la Cas N° 1074-2010-AREQUIPA de fecha 19 de octubre de 2011 (precedente vinculante).

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad de la Resolución de Gerencia N° 002-2016-MPH/37, incoado por el administrado Amado ATAUPILLCO PALOMINO.

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de Reconsideración contra la Resolución de Alcaldía N° 357-2016-MPH/A de fecha 25 de mayo de 2016; incoado por el recurrente Lupecino Armando Bustamante Yupanqui.

Declarar IMPROCEDENTE la modificación del Decreto de Alcaldía N° 024-20 15-MPH/ A; debiendo emitirse nuevo Decreto de Alcaldía declarando el término de la campaña y restituyendo la obligación de cumplir con los requisitos establecidos en el TUPA, así como el pago de S/. 52.08 soles consignado para el canje de Licencia de Conducir.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. PROGRESO, JR. PISCO, JR. CÓRDOVA, PJE. SANTA ROSA, PJE. FORESTAL, PROL. JR. LIMA Y CALLE S/N EN EL SECTOR DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Setecientos doce mil seiscientos once con 57/100 Nuevos Soles (S/. 712,611.57), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

RECONOCER y FELICITAR a los Artesanos Regionales, por su destacada labor en la artesanía y cultivar el arte de la Región a través de expresiones plasmadas en arte, destreza y creatividad en la elaboración de trabajos artesanales, en conmemoración por el DÍA DEL ARTESANO REGIONAL, los cuales se detalla de la siguiente manera:

RECONOCER y FELICITAR a los integrantes de la Asociación Profesional de Guías Oficiales de Turismo de Ayacucho (APGOT-A), los cuales se detalla de la siguiente manera:

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 475-2016-MPH/43.47 de fecha 20 de junio de 2016, interpuesto por el recurrente Maxwell Arango Pacheco.

CONFORMAR el Comité de Reactivación Económica, que deberá estar conformado por los representantes de la Municipalidad Provincial de Huamanga y del Servicio de Administración Tributaria de Huamanga-SAT-H, de acuerdo al siguiente detalle:

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al nuevo Consejo Directivo de la "Asociación de Vendedores de Comidas Típicas al Paso, en el Asiento N° 018 – 2016, Folio N° 092 - 2016, del citado registro, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

ACEPTAR LA RENUNCIA a partir del 07 de octubre de 2016, del Ing. Ovidio García Auccasi, al cargo de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega de cargo, conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 13 de octubre de 2016, al íng. Ernesto García Gómez en el cargo de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades. ENCARGAR, a partir del 13 de octubre del 2016, al Ing. Ernesto García Gómez, en el cargo de confianza de Sub Gerente de Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día viernes 14 de octubre de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

Declarar INFUNDADO el recurso de Apelación interpuesto por la recurrente Mary Carmen Villavicencio Onofre contra la Resolución de Gerencia N° 552-2016-MPH/43.47, por los fundamentos expuestos precedentemente.

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación incoado por la recurrente Yemny Diana Condori Núñez contra la Resolución de Gerencia N° 446-2016- MPH/43,47 de fecha 07 de junio de 2016.

REPONER al demandante VIDAL LIZANA AUQUI, dentro del régimen de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N° 728; en el cargo de Personal de Limpieza y Guardianía adscrito a la Subgerencia de Comercio, Mercado y Policía Municipal u otro de similar nivel, a partir del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016.

OBJETO Autorizase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga del Departamento de Ayacucho, para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES (S/ 253,570.00) de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER Y FELICITAR al Ing. Cronwell Eduardo, ALARCON MUNDACA por su apoyo, como capacitador en el tema de HIGIENE EN EL ÁREA LABORAL, al personal Obrero de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos-UGRS, evento realizado en las Instalaciones de del Auditórium Pedro Villena Hidalgo, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

RECONOCER Y FELICITAR al Ing. Jorge Adalberto MÁLAGA JUÁREZ por su apoyo, como capacitador en el tema de SEGURIDAD EN EL ÁREA LABORAL, al personal Obrero de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos-UGRS, evento realizado en las Instalaciones del Auditórium Pedro Villena Hidalgo, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

RECONOCER, a los miembros integrantes del Comité Electoral, responsables de conducir el Proceso Electoral de las Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de "Opancca" del distrito de Vinchos, conformado por las siguientes personas.

RECONOCER Y FELICITAR a la Psic. RUTH JAULIS QUICAÑA por su participación y apoyo como Ponente en el desarrollo de la Actividad denominada "ENCUENTRO DE PADRES: CRIANDO HIJOS EXITOSOS".

RECONOCER y FELICITAR al Entrenador y alumnos de la Escuela Deportiva Municipal de Tenis de Mesa, que participaron en el Campeonato Macro Regional de Tenis de Mesa, realizada en la Ciudad de Abancay, los días 31 de agosto, 01 y 02 de setiembre de 2016, que se detalla de la siguiente manera:

MODIFICAR, a los miembros del Consejo de Administración para el Funcionamiento y Administración de Fondos de la Actividad "Contribución a la Resolución de la Desnutrición Crónica Infantil y Anemia mediante el Abastecimiento de Productos Hidrobiológicos en las Zonas Urbano Marginales y Rurales en la Provincia de Huamanga", actividad denominada "Pescado Para Todos", que se detalla:

RECONFORMAR el Equipo Técnico responsable de la Meta 34 "Exigir los Requisitos Contemplados en la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Emitir la Licencia en los Plazos Consignados en el Instructivo y Publicar en el Portal Web Institucional la Información Vinculada con el Procedimiento de Licencia y de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones", reconformado de la siguiente manera:

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 06 para la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de pago por labores realizadas en el mes de enero de 2015, incoado por la recurrente Raquel Cirila Jerí De la Cruz.

RECONOCER, a los miembros integrantes del Comité Electoral, responsables de conducir el Proceso Electoral de las Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de "Corazón de Ñaupas" del distrito de Vinchos, conformado por las siguientes personas.

APROBAR el Nuevo Reglamento Interno del Programa del Vaso de Leche, propuesto por la Sub Gerencia de Programas de Alimentación y Nutrición de la Gerencia de Desarrollo Humano del Gobierno Local.

APROBAR, el Manual de Clasificador de Cargos (CC-2016) reformulado de la Municipalidad Provincial de Huamanga, cuyo texto íntegro se encuentra debidamente rubricado y sellado el cual forma parte integrante del presente acto resolutivo.

OBJETO Formalizar las modificaciones presupuestarías efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días martes 04 y miércoles 05 de octubre de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

PROCLAMAR, al Alcalde y Regidores del Movimiento Político "POR EL GRAN CAMBIO DE MANALLASACC", que obtuvo la votación más alta en las elecciones de autoridades municipales del Centro Poblado de San Antonio de Manallasacc, jurisdicción del distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, realizado el día 18 de Setiembre del 2016, de conformidad al siguiente detalle:

MODIFICAR la Comisión de Inventario Físico General "Al Barrer" para el ejercicio 2016, conforme al siguiente detalle:

Declarar PROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 02 para la Obra "Creación de Pistas y Veredas en los jirones Javier Heraud (02 cuadras), Mariano Melgar (01 cuadra) y Jr. Manuel J. Pozo del Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

Declarar PROCEDENTE la Ampliación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento, Ampliación, Creación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Anexos Centro y Uraypampa del Centro Poblado de Rancha, Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga", al Consorcio RANCHA (Supervisión) por 64 días calendarios, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista (Artículo 200° numeral 1) del Reglamento de la LCE).

DESIGNAR a la CPC. Gloria Falconí Zapata, Gerente de Desarrollo Humano como representante alterno de la Municipalidad Provincial de Huamanga ante el Comité Multisectorial de Salud de Huamanga-COMUDESA, el cual tendrá la responsabilidad de convocar y presidir las reuniones en ausencia del titular.

DESIGNAR al Arq. Edgar Rene Gargurevich Saavedra, Sub Gerente de Estudios y Proyectos como Coordinador ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, en atención a la Cláusula Octava del Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 1316-2016-VIVIENDA.

RECONOCER Y FELICITAR a la Asociación de Guías Oficiales de Turismo Ayacucho-AGOTUR-A por el aporte y contribución al desarrollo turístico de la Región y por su gran trayectoria al cumplir el XV Aniversario de vida Institucional.

RECONOCER Y FELICITAR al Director y Estudiantes del IESTP. Mons. "Víctor Alvares Huapaya", por haber demostrado adecuadamente las capacidades en la carrera de Guía Oficial de Turismo, así como fortalecer la calidad de educación, siendo de la siguiente manera:

AUTORIZAR al Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para conciliar extrajudicialmente en la audiencia programada para el día martes 20 de septiembre de 2016 a horas 6: 00 pm en el Centro de Conciliación "Casa de la Conciliación Huamanga", signado en el N° Exp. N° 59-2016/CCH, sobre las controversias surgidas en la Ejecución del Contrato "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho", derivado de la Licitación Pública N° 04-2015-MPH/CE (Primera Convocatoria), promovido por el Consorcio Seguridad Vial de Ayacucho, representado por Celestino Gómez Crisóstomo, invitando a la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 495-2016-MPH/43.47 de fecha 27 de junio de 2016, interpuesto por el recurrente Andy William Lapa Ramos.

DESIGNAR al Coordinador de Proyectos, quien será el encargado de ser el nexo con el MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO y responsable de elevar los informes solicitados para los Convenios mencionados, la coordinación de los Proyectos por Convenio estará a cargo de:

Declarar PROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 06 para la Obra "Instalación del Servicio Educativo Inicial N° 432 Mx-U en la Comunidad de Pisco Tambo, en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

Declarar INFUNDADO, el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por la recurrente Nancy Huacce Robles contra la Resolución de Gerencia N° 310-2016-MPH/43.47 de fecha 06 de mayo de 2016, por los fundamentos esgrimidos en los considerandos precedentes.

DELEGAR a la Regidora Edith Felicitas Guevara Morote, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días jueves 22 y viernes 23 de setiembre de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DECLARARHUÉSPEDILUSTRE de la Provincia de Huamanga, al Dr. Trevor E. Jones, Presidente de la Federación para la Paz Universal, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

DECLARARHUÉSPEDILUSTRE de la Provincia de Huamanga, al Lic. César Aguayo Sánchez, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Declarar PROCEDENTE el cambio del Fabricante y en consecuencia el cambio de marca solicitado por la Empresa Agroindustrial San Melchor E.I.R.L, debiendo consignarse como Fabricante a la EMPRESA CORPORACIÓN PESQUERA APOLO SAC, como marca del producto "BENJAMÍN".

Declarar FUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente ATAUCUSI VALDEZ SILVERIO contra la Carta N° 132-2016-MPH/24-27, por los fundamentos esgrimidos ut supra de la presente Resolución.

RECONOCER a las Brigadas de Padres de Familia de las ''diferentes Instituciones Educativas del Distrito de Ayacucho, quienes son conformados "por parte del Programa de Seguridad Ciudadana "Colegios Más Seguros", dentro del cumplimiento de meta del Plan de Incentivos, que a continuación se detalla:

JUSTIFICAR la inasistencia del Regidor Teodoro Linares Gutiérrez a Sesión de Concejo del día 24 de agosto de 2016, por el motivo de enfermedad.

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día viernes 16 de setiembre de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 para la segunda y tercera entrega de las 10,500 bolsas de cemento del Proyecto "Construcción el Complejo Recreacional Canaán Alto en el Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga-Ayacucho, V Etapa", solicitado por el Contratista, por la causal de "atrasos y/o paralizaciones no imputables al Contratista.

CONFORMAR el Equipo Impulsor de Elaboración del Plan Local de Igualdad de Oportunidades de la Provincia de Huamanga, que estará conformado con siguiente detalle:

RECONOCER y FELICITAR a la deportista en Ciclismo, LUDDY ALHELY FERNÁNDEZ QUISPE, actualmente Campeona Internacional de Ciclismo, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

Declarar PROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 06 para la Obra "Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la I.E.I 432-25 MX-U Señor de La Picota del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

Declarar PROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 05 para la obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

DAR POR CONCLUIDA, la encargatura a partir del 18 de setiembre de 2016, a la CP. Magaly Bautista Pizarro en el cargo de Sub Gerente de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 19 de setiembre de 2016, al Prof. Carlos Alberto Sulca Castilla en el cargo de Sub Gerente de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

ESTABLECER temporalmente el horario corrido de trabajo en la Municipalidad Provincial de Huamanga, de lunes a viernes de 8:00 am a 3:30 pm; asimismo la vigencia de dicho horario de trabajo será desde el 19 de septiembre de 2016 hasta el 04 de noviembre de 2016.

RECONOCER Y FELICITAR al personal de Serenazgo por la rápida intervención en la captura de los presuntos violadores involucrados en la violación de una menor, siendo los siguientes Serenos:

RECONOCER Y FELICITAR a los trabajadores integrantes de la Sub Gerencia de Serenazgo, por la labor realizada en beneficio de la población y la seguridad ciudadana, actuando con sacrificio y entrega de manera integral; cumpliendo con la labor encomendada, inclusive más allá del deber, siendo los siguientes trabajadores:

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección Licitación Pública N° SM-2-2016-MPH/CS-1, para la contratación de la ejecución de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", ítem II Jr. Dos de Mayo (cdra. 3 cdra. 4 y cdra. 5), Jr. Londres (cdra. 1 y cdra. 2), Jr. Pampa Cruz Psje. Tambo Chico, Calle Corcovado y Calle Siete Vueltas.

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección Licitación Pública N° SM-3-2016-MPH/CS-1, para la contratación de la ejecución de la obra "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga -Ayacucho" Etapa ítem I Jr. Libertad (cdra. 01 y cdra. 02), Jr. Chorro (cdra. 1 y cdra. 2) y Jr. Itana.

DAR POR CONCLUIDA, la designación a partir del 13 de setiembre de 2016, al Ing. César De La Torre Ugarte Coronado en el cargo de Sub Gerente de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega, conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 14 de setiembre de 2016, al Arq. Edgar Rene Gargurevich Saavedra en el cargo de Sub Gerente de Estudios y Proyectos, de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

DESIGNAR los miembros que integraran la Comisión de Recepción para la Obra: "Construcción de Pistas y Veredas de la 1ra. y 2da. Cuadra del Jr. Faucett y 3ra. Cuadra del Jr. Puno, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho", Conformado de la siguiente manera:

ACTUALIZAR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Provincia de Huamanga, al Consejo Directivo de la Junta Vecinal de "Perico Huaycco - Magdalena", inscrito en el Asiento N° 010-2015 Folio N° 12-2015 del citado registro, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

MODIFICAR la directiva para el Funcionamiento y Administración de Fondos de Plan de Acción: "Contribución a la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia, Mediante el Abastecimiento de Productos Hidrobiológicos en Las zonas Urbano Marginales y Rurales en la Provincia de Huamanga", aprobada mediante la Resolución de Alcaldía N° 1000-2015-MPH/A de fecha 11 de diciembre de 2015, bajo los lineamientos expuestos en el Informe Técnico N° 002-2016-MPH-GDH/SGPAN.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO MODELO MAGDALENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Diecinueve millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos cuatro con 00/100 Nuevos Soles (S/. 19,668,204.00), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de Evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN EL PASAJE LOS ANGELES, LA PROLONGACIÓN DEL JR. LAS MAGNOLIAS Y JR. LAS CUCARDAS DE LA ASOCIACIÓN UNSCH EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos veinte con 20/100 Nuevos Soles (S/. 244,920.20), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto toda vez que las pretensiones planteadas por la recurrente ya fueron materia de pronunciamiento dentro del plazo establecido por norma; por lo que, queda firme y consentida la Resolución de Alcaldía N° 422-2014-MPH/A de fecha 23 de junio de 2014.

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de las Resoluciones de Alcaldía mediante las cuales se designó a la ex funcionaría Katia Loayza Guillen por los argumentos esgrimidos precedentemente y que son parte integrante de la presente Resolución, a efectos de que a futuro dichos actos administrativos carezcan de validez legal, siendo las siguientes resoluciones:

Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 02 para la obra "Construcción de Pistas y Veredas de la 1ra y 2da cuadra del Jr. Faucett y 3ra cuadra del Jr. Puno, Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

Declarar PROCEDENTE, el Adicional de Obra N° 01 con ampliación Presupuestal por la suma de Setenta y Seis Mil con 00/100 soles (S/ 76, 00.00) para gastos de Supervisión y Monitoreo de Obras por Convenio con las Municipalidades Distritales de la jurisdicción incorporando dicho presupuesto al Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Provincia Huamanga - Ayacucho".

CONFORMAR la Comisión de Verificación y Recepción de las Obras detalladas a continuación, las mismas que cuentan con el Informe Técnico de Liquidación Física.

DECLARAR NULA la Resolución de Gerencia Municipal N° 320-2015-MPH/GM, de fecha 24 de diciembre de 2015.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 09 de setiembre de 2016, al Ing. César Washington Ballena Palomino en el cargo de Sub Gerente de Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 12 de setiembre de 2016, al Ing. Ernesto García Gómez en el cargo de Sub Gerente de Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

RECONOCER a los miembros que conforman el Concejo Local de Fomento Artesanal COLOFAR, conformada de la siguiente manera:

Declarar INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por Freddy Quispe Huamaní contra la Resolución Jefatural N° 579-2015-MPH/OAF-URRHH, de fecha 02 de diciembre de 2015.

RECONOCER, a los miembros integrantes del Comité Electoral, responsables de conducir el Proceso Electoral de las Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de "Qasanccay" del distrito de Vinchos, conformado por las siguientes personas.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES LUIS ALBERTO SÁNCHEZ Y JAIME LUSINCHI DEL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPA DEL ARCO IV ETAPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Trescientos un mil quinientos cuarenta y 80/ 100 Nuevos Soles (S/. 301,540.80), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

RECONFORMAR el Equipo Técnico de Gestión Deportiva para el cumplimiento de la meta 30 "Implementación de Escuelas Deportivas Orientadas a la Masificación", del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2016, integrado por:

DESIGNAR a los miembros que integraran la Comisión de Transferencia de Obra del Proyecto: "Ampliación y Rehabilitación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación Basilio Auqui del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", con código SNIP N° 240595, a la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A. (SEDA AYACUCHO), conformado de la siguiente manera:

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACIÓN UNION PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: dos millones ciento cinco mil seiscientos doce con 12/100 Nuevos Soles (S/. 2,105,612.12), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de Evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la Organización Social de Base de Adultos Mayores "Qory Ayllus del Asentamiento Humano General Juan Velasco Alvarado - Mollepata", en el Asiento N° 017-2016, Folio N° 091-2016, del citado registro, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

OBJETO Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección LP-SM-1-2016-MPH/CE-l, para la ejecución de la Obra "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ, de Yuracc Yuracc y el PP.JJ Belén Distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho".

DELEGAR al Regidor Faustino Flores Meneses, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días jueves 01 y viernes 02 de setiembre de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 202-2016-MPH/A de fecha 01 de abril de 2016, en el extremo que se mencione la fecha de vencimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular "SANTA ROSA DE COCHABAMBA", siendo esta por un periodo de (02) años desde la emisión de la Resolución precitada, venciéndose el 01 de abril de 2018.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 947-2015-MPH/A de fecha 20 de noviembre de 2015, en el extremo que se mencione la fecha de vencimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular "SANTA ROSA DE USTUNA", siendo esta por un periodo de (02) años desde la emisión de la Resolución precitada, venciéndose el 20 de noviembre de 2017.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 907-2015-MPH/A de fecha 20 de noviembre de 2015, en el extremo que se mencione la fecha de vencimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular "NUEVA UNION DE MATARILLA", siendo esta por un período de (02) años desde la emisión de la Resolución precitada, venciéndose el 20 de noviembre de 2017.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 075-2016-MPH/A de fecha 04 de febrero de 2016, en el extremo que se mencione la fecha de vencimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular "SEÑOR DE AREQUIPA", siendo esta por un periodo de (02) años desde la emisión de la Resolución precitada, venciéndose el 04 de febrero de 2018.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 074-2016-MPH/A de fecha 04 de febrero de 2016, en el extremo que se mencione la fecha de vencimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular "SANTA ROSA DE LIMA", siendo esta por un periodo de (02) años desde la emisión de la Resolución precitada, venciéndose el 04 de febrero de 2018.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 924-2015-MPH/A de fecha 20 de noviembre de 2015, en el extremo que se mencione la fecha de vencimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular "PACCHA", siendo esta por un periodo de (02) años desde la emisión de la Resolución precitada, venciéndose el 20 de noviembre de 2017.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 921-2015-MPH/A de fecha 20 de noviembre de 2015, en el extremo que se mencione la fecha de vencimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular "PUTACCA", siendo esta por un periodo de (02) años desde la emisión de la Resolución precitada, venciéndose el 20 de noviembre de 2017.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 877-2015-MPH/A de fecha 20 de noviembre de 2015, en el extremo que se mencione la fecha de vencimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular "VIRGEN DEL CARMEN", siendo esta por un periodo de (02) años desde la emisión de la Resolución precitada, venciéndose el 20 de noviembre de 2017.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 864-2015-MPH/A de fecha 20 de noviembre de 2015, en el extremo que se mencione la fecha de vencimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular "HUACAHURARA", siendo esta por un periodo de (02) años desde la emisión de la Resolución precitada, venciéndose el 20 de noviembre de 2017.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 838-2015-MPH/A de fecha 20 de noviembre de 2015, en el extremo que se mencione la fecha de vencimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular "SAN CRISTÓBAL DE YURACC CANCHA", siendo esta por un periodo de (02) años desde la emisión de la Resolución precitada, venciéndose el 20 de noviembre de 2017.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 837-2015-MPH/A de fecha 20 de noviembre de 2015, en el extremo que se mencione la fecha de vencimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular "CCOLLAY", siendo esta por un periodo de (02) años desde la emisión de la Resolución precitada, venciéndose el 20 de noviembre de 2017.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 914-2015-MPH/A de fecha 20 de noviembre de 2015, en el extremo que se mencione la fecha de vencimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular "HUAYHUAS", siendo esta por un periodo de (02) años desde la emisión de la Resolución precitada, venciéndose el 20 de noviembre de 2017.

RECONOCER Y FELICITAR a los Directores y Profesores de las Bandas de las Instituciones Educativas Públicas, Privadas y de Formación Superior, que participaron en las Retretas Populares a partir del 10 de junio al 12 de agosto del presente año, de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER a las Brigadas de Padres de Familia de las diferentes Instituciones Educativas del Distrito de Ayacucho, quienes son conformados por parte del Programa de Seguridad Ciudadana "Colegios Más Seguros", dentro del cumplimiento de meta del Plan de Incentivos, que a continuación se detalla:

APROBAR la propuesta de suscripción de Convenio ínter-institucional sobre cesión en uso del Proyecto "Construcción del Centro de Atención de Desarrollo Socio Emocional y de Capacidades para Víctimas de Violencia Familiar y Sexual en Situación de Riesgo del Área Metropolitana".

DESIGNAR los miembros que integraran la Comisión de Recepción para las Obras: "Mejoramiento y Recreación de la Forestación de Servicios de Recreación Pasiva y Activa en Seis Zonas Urbano Marginales del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho", «Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en la Comunidad de Sacsamarca del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho" y, "Creación de Local Multiuso en la Comunidad de Rancha del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho", Conformado de la siguiente manera:

REPONER a la demandante Lourdes Fanny Quispe García, en el cargo de Personal de Control y Limpieza de los Servicios Higiénicos del Mercado, "Magdalena" adscrita a la Subgerencia de Comercio, Mercado y Policía Municipal.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía 084-2016-MPH/A de fecha 10 de febrero de 2016, en el Artículo primero, en el extremo de que se mencione el texto siguiente: "DELEGAR funciones a la CPC. GLORIA FALCONÍ ZAPATA, Gerente de Desarrollo Humano, a fin de que sea la persona encargada de firmar el oficio, Declaraciones Juradas, Padrón de Supervivencia y otros documentos concernientes al Programa Social Pensión 65, a fin de presentar dichos documentos al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65".

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día viernes 26 de agosto de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al Comité de Obras del Proyecto "Construcción de Pistas en el Conjunto Habitacional José Ortiz Vergara del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", en el Asiento N° 016-2016, Folio N° 90-2016, del citado registro:

CONFORMAR el Comité Especial de Proceso de Selección para Designar la Consultoría de Supervisión de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ ORTIZ VERGARA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", Conformado de la siguiente manera:

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al nuevo Consejo Directivo del Asentamiento Humano "General Juan Velasco Alvarado - Mollepata", en el Asiento N° 015-2016, Folio N° 089-2016, del citado registro, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

REPONER al demandante DELFÍN LAURA PIANTO, en el cargo Inspector de Tránsito adscrita a la Subgerencia de Control Técnico del Transporte u otro de similar nivel, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, por encontrarse dentro de los alcances del Artículo 1° de la Ley 24041.

RECONOCER Y FELICITAR a los profesionales que participaron como Ponentes en el desarrollo del "PROGRAMA DE TALLERES 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

CANCELAR la asistencia alimentaria a tres Comedores Populares, tal como lo establece el Reglamento para Comedores que reciben apoyo de Programas de Complementación Alimentaria, siendo los siguientes Comedores Populares:

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación incoado por la administrada Lourdes Sandra Quispe Zamora, contra la Resolución de Gerencia N° 1023-2015-MPH/43.47 de fecha 31 de diciembre de 2015.

CONFORMAR el Comité Especial de Proceso de Selección para la Consultoría de Supervisión de la Obra "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO-V ETAPA, ÍTEM I: JR. LIBERTAD (Cda 01, Cda 02), JR. CHORRO (Cda 01, Cda 02) y JR. ITANA", conformado de la siguiente manera:

CONFORMAR el Comité Especial de Proceso de Selección para Designar la Consultoría de Supervisión de la Obra "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO - V ETAPA, ÍTEM II: JR. DOS DE, MAYO (Cda 03, Cda 04 y Cda 05), JR. LONDRES (CDA 1, CDA02) JR. PAMPA CRUZ, PJE. TAMBOCHICO, CALLE CORCOVADO Y CALLE SIETE VUELTAS", Conformado de la siguiente manera:

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el administrado Iván Anchi Torres contra la Resolución Jefatural N° 233-2016-MPH/OAF-URRHH de fecha 17 de mayo de 2016.

Declarar IMPROCEDENTE el pedido incoado por los servidores Maximiliano Sulca León, Eugenio Berrocal Flores, Elman Manzueto Quispe Vilca, Carlos Quispe Quispe, Marleny Ore Díaz, Máximo Lozano Cuba, Alonso Meneses Mendieta, Julio César Gálvez Auccatoma, Sonia Saavedra Morales, Armando Godoy Ochoa, Rosa Luz Ccopa Zavala y Reinaldina Karina del Prado Najarro, respectivamente, en su condición de contratados por la modalidad de Servicios Personales sobre reconocimiento y cumplimiento de bonificaciones y otros aspectos económicos otorgados por pactos colectivos.

MODIFICAR la Comisión para la Transferencia del Centro de Atención Socioemocional para Víctimas de Violencia Familiar y Sexual - CASE, a efectos de dar conocimiento al Gobierno Regional de Ayacucho y continuar con las acciones que conlleven a la transferencia del CASE, integrada por:

APROBAR el Adicional de Obra N° 02 y su respectiva Ampliación Presupuestal, por Mayores Metrados, por el monto de S/ 2’146,181.51 Soles, del Proyecto: "Instalación y Mejoramiento del Sistema de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos y Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho".

DEJAR SIN EFECTO la designación como fedatarios de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a los siguientes servidores:

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día viernes 19 de agosto de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DAR INICIO AL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 2015-2018.

DAR INICIO AL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA REFORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA.

APROBAR la Directiva N° 003-2016-MPH/17, "Directiva para la Formulación, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga".

DESIGNAR, como Gestor Local de Salud a la Obst. MARÍA PICHARDO CAJAMARCA, Responsable de MUNISALUD, en representación de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para efectos de implementar las actividades contenidas en el Acuerdo de Gestión Territorial.

APROBAR el Cronograma de Trabajo para la Toma del Inventario Físico Al barrer de la Municipalidad Provincial de Huamanga, correspondiente al presente año, con la finalidad de dar inicio al inventario de bienes muebles y vehículos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, bajo el siguiente detalle:

CONFORMAR la Comisión Evaluadora Para el Otorgamiento de Condecoraciones y Distinciones, en concordancia con el Artículo 15° de la Ordenanza Municipal N° 019-2016-MPH/A de fecha 22 de julio de 2016, conformado de la siguiente manera:

CONFORMAR la Comisión Encargada de Proponer la Nueva Forma de Administración del Terrapuerto Municipal "Libertadores de América", conformado por los siguientes responsables:

CONFORMAR el Comité Especial de Proceso de Selección Para Consultoría de Supervisión de la Obra: "Construcción de Pistas y Veredas en el PP.JJ. Yuracc Yuracc y PP.JJ. de Belén, en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho", Conformado de la siguiente manera:

RECONOCER Y FELICITAR agrupación musical femenina Killa, por su amplia trayectoria artística en la difusión de la música ayacuchana y valoración del arte, conformado por Elcira Bustios Ramírez, Julia Canchari Chuchón y Norma Luz Cuenca Navarro.

DESIGNAR la Comisión de Recepción para la obra: ( Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Deportiva N° 2 de la Urb. María Parado de Bellido del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho", siendo los siguientes miembros:

DELEGAR al Regidor Faustino Flores Meneses, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días martes 16 y miércoles 17 de agosto de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 04 del Proyecto. "Mejoramiento y Ampliación del servicio de Seguridad Ciudadana, en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho" por TREINTA Y SEIS (36) días calendario, desde el 27 de julio al 31 de agosto de 2016, solicitado por el Representante Legal del Contratista CONSORCIO SEGURIDAD AYACUCHO, por la causal establecida en el Artículo 200°, numeral 4 (Cuando se aprueba la prestación adicional de obra) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado mediante Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N°080-2014-EF.

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al "Comité de Vigilancia y Seguridad Vecinal (COVISV) de los Pasajes Quiñones y Mendivil Duarte de la Asociación Los Licenciados", en el Asiento N° 014-2016, Folio N° 088 -2016, del citado registro, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

RECTIFICAR el error material incurrido en el considerando quinto y Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 402-2016-MPH/A de fecha 14 de junio de 2016 del cuadro detallado donde figura el rubro de la Partida Contable donde se aprueba la baja físico contable de un monitor marca Samsung con Código Patrimonial 74,08.7700.0004, por haber incurrido en error de digitación, el mismo que fue extraviado de la sub Gerencia de Transporte y Tránsito, a responsabilidad del señor Vladimir Rodríguez Ayala y que será dado de baja del Inventarío Físico General y la rebaja contable en los Estados Financieros, en cumplimiento a la Directiva 001-2015-MPH/UBP y Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias. Siendo el cuadro rectificado:

Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por la administrada Zenobia Figueroa Riveros contra la Resolución de Gerencia N° 238-2016-MPH/43.47, por los fundamentos expuestos precedentemente y consecuentemente firme el acto administrativo recurrido en todos sus extremos.

DESIGNAR a los representantes ante el Concejo Regional de Derechos Humanos y Reparaciones:

CALIFICAR el Recurso de Apelación presentado por el recurrente Edwin Lama Acevedo como una Reconsideración contra la Resolución de Alcaldía N° 960-2015-MPH-A.

RECONOCER Y FELICITAR a los profesionales de la salud que impartieron sus conocimientos en el desarrollo de Talleres dirigidos a los trabajadores de la Municipalidad provincial de Huamanga, desarrollados en el Cine Teatro Municipal, siendo los siguientes profesionales:

DESTITUIR de la Municipalidad Provincial de Huamanga al Sr. Edwin Garzón Quispe por haber incurrido en falta de carácter disciplinario previsto en el Art. 85° Faltas de carácter disciplinario literales: d) La negligencia en el desempeño de sus funciones y j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos (...), de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Declarar INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente Elías Delgado Pomasoncco contra la Resolución Jefatural N° 194-2016-MPH/OAF-U-RRHH, por los fundamentos esgrimidos ut supra del presente dictamen.

Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial N° 153-2016-MPH/GDT de fecha 22 de marzo de 2016; incoado por el recurrente Carlos Huayhua Lozano.

Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto al recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente Celestino Gómez Crisóstomo representante legal del Consorcio Seguridad Ayacucho.

Declarar PROCEDENTE el pago de la retribución a favor del señor Víctor Stalin Cabrera Romero, en un monto de Tres Mil Doscientos con 00/100 soles (3,200.00) en mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuesto ut supra de la presente Resolución.

MODIFICAR a los servidores que se les delega la atribución del Numeral 16 del Artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades respecto a la Celebración de Matrimonios Civiles de los administrados, siendo los siguientes servidores:

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 09 de agosto de 2016, a la señora Katia Loayza Guillen en el cargo de Sub Gerente de Deporte, Cultura y Recreación de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. ENCARGAR, a partir del 10 de agosto de 2016, Contadora Pública Magaly Bautista Pizarro en el cargo de Sub Gerente de Deporte, Cultura y Recreación, de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 449-2015-MPH/A de fecha 15 de junio de 2016 en el extremo del Primer Artículo en el que se menciona a los miembros responsables del Manejo de la cuenta, registro de firma e implementación de un suplente, conformado de la siguiente manera:

RECTIFICAR DE OFICIO el error material incurrido en el Artículo Primero y Segundo de la Resolución de Alcaldía N°398-2016-MPH/A, de fecha 14 de junio del 2016, con el texto siguiente:

RECTIFICAR DE OFICIO el error material incurrido en el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 477-2016-MPH/A, de fecha 19 de julio de 2016, con el texto siguiente:

DELEGAR al Regidor Faustino Flores Meneses, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día viernes 05 agosto de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DESIGNAR a los miembros titular y alterno ante la Comisión Técnica de Trabajo sede-Ayacucho, siendo los siguientes miembros:

RECONFORMAR el Equipo Técnico responsable de la Ejecución de la Meta 32 "Incremento de la Recaudación Predial Respecto a lo Recaudado al 31 de Diciembre del 2015 en un Porcentaje Señalado en el Instructivo, Registro Completo de Información en el Aplicativo Informático e Información sobre el Hipervínculo "Tributos Municipales", de cumplimiento al 31 de diciembre, en observancia del Decreto Supremo N° 400-2015-EF, Decreto que aprueba los procedimientos para el Cumplimiento de Metas y la Asignación de los Recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016, en el marco de la Ley N° 29332, Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y sus modificaciones, con los siguientes miembros:

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 024-2015-MPH/A, incorporando al Abog. Luis Alberto Quicaño Escalante y al señor Walter Hermenegildo Valdivia Pillaca como registradores.

INCLUIR al señor JORGE L. SANTIAGO MENDOZA, Secretario de Defensa del SOMPH en la Comisión para la Evaluación y Tratamiento de Jornales de Obreros, en cumplimiento de la Directiva N° 003-2013-MPH/A "Directiva para Reglamentar la Escala de Pago de Mano de Obra de los Proyectos de Infraestructura Ambiental y Social, ejecutados por Administración Directa de la Municipalidad Provincial Huamanga", quedando conformada de la siguiente manera:

APROBAR la transferencia definitiva de bienes patrimoniales adquiridos por la Municipalidad Provincial de Huamanga a favor de la Dirección Regional de Educación, en el marco de la ejecución del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos del Nivel Inicial en Quince Instituciones Educativas de los Distritos de Ayacucho, Vinchos, Acosvinchos y Acocro de la Provincia de Huamanga - Ayacucho", bajo el siguiente detalle:

OBJETO Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

CONFORMAR la Comisión de Inventario Físico General “Al Barrer” para el ejercicio 2016, conforme al siguiente detalle:

DESIGNAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección para la Ejecución de la Obra "Construcción de Pistas en el Conjunto Habitacional José Ortiz Vergara del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", por la Modalidad de Licitación Pública, siendo los siguientes miembros:

DESIGNAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección para la Ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO-V ETAPA: ÍTEM I: JR. LIBERTAD (Cdra. 01, cdra. 02), JR. CHORRO (Cdra. 01, Cdra. 02) y JR. ITANA E ÍTEM II: JR. DOS DE MAYO (Cdra. 03, Cdra. 04 y Cdra. 05), JR. LONDRES (Cdra. 01, Cdra. 02), JR. PAMPA CRUZ, PJE. TAMBOCHICO, CALLE CORCOVADO Y CALLE SIETE VUELTAS", por la Modalidad de Licitación Pública; siendo los siguientes miembros:

APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto "Fortalecimiento de Capacidades Técnico Productivas Para la Crianza de Ganado Vacuno en la Localidad de San Juan de Uraypampa, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Ayacucho*', por el monto de S/. 100,000.00 (CIEN MIL y 00/100 SOLES), elaborado por el Ing. Agro industrial Romel Dante Quintana Lerzundi, evaluado por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

RECONOCER Y ACREDITAR, a los Promotores Ambientales Vecinales, de acuerdo al siguiente detalle:

APROBAR la baja contable y/o retiro de bienes del rubro de activos fijos que superaron la vida útil, bienes que se detallan en el siguiente cuadro:

Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Gerencia Municipal N° 033-2016-MPH/GM de fecha 03 de febrero de 2016, a efectos de que previa evaluación e informe favorable de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos se elabore una nueva Liquidación Física Financiera del Proyecto de Obra: "Instalación de la Losa Recreacional Multiuso en el Pueblo Joven de Wari-Accopampa, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho".

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 02 de agosto de 2016, a la Lie. Magdalena Dalila Huamaní Anayhuamán en el cargo de Gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley.

CONFORMAR Equipo Técnico de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico Situacional de las Personas Adultas Mayores, para el cumplimiento de la Meta 31 del Plan de Incentivos 2016, conformado de la siguiente manera:

APROBAR la baja contable y/o retiro del Inventario Físico General que se reflejan dentro de la Partida Contable 1503.0101 Equipo de Transporte Terrestre, por consiguiente dichos bienes deberán registrar en cuentas de orden, Partida Contable 91.05.03.02 Equipo de Transporte no Depreciable para efectos de control ya que dichos vehículos aún se encuentran en uso, en cumplimiento a la Directiva 002-2016-EF/51.01, bienes que se detalla en el siguiente cuadro:

APROBAR, la conformación del "Comité de Monitoreo y Evaluación de Obras Ejecutadas por Administración Directa y por Contrata", con el objetivo mejorar la gestión de los proyectos estratégicos priorizados por la gestión en la fase de inversión. El mismo que estará conformado de la siguiente manera:

APROBAR la baja contable y/o retiro del Inventario Físico General que reflejan dentro del rubro Maquinarias, Equipos, Mobiliarios y Otros, activos fijos cuyo valor no ha excedido 1/8 de la unidad impositiva tributaria- UIT en contravención de la normativa,, bienes que se detalla en el siguiente cuadro:

RECONOCER, a los miembros integrantes del Comité Electoral, responsables de conducir el Proceso Electoral de Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de "San Antonio de Manallasacc" del distrito de Chiara, conformado por las siguientes personas.

Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto; "Mejoramiento, Ampliación y Creación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Anexos Centro y Uraypampa del Centro Poblado de Rancha del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", por DIECISÉIS (16) días calendario, desde el 20 de julio al 04 de agosto de 2016, solicitado por el Representante Legal del Contratista CONSORCIO RANCHA (Ejecutor), por la causal establecida en el Artículo 200°, numeral 1 Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-200S-EF y sus modificatorias.

DECLARAR Hijo ilustre o de Huamanga y otorgar la Medalla Cívica Municipal de Huamanga y se le rinda homenaje en vida en la Sesión Solemne del 27 de Julio del presente, al Maestro Artesano Cerero VÍCTOR HURTADO CASTRO por su valiosa contribución en el arte de la cerería en nuestra región y país y por ser un artista ayacuchano que forma parte de la cultura viva que debe ser heredada por nuestros jóvenes y niños y por considerarlo ejemplo de una vida dedicada al arte.

DECLARAR Hijo ilustre o de Huamanga y otorgar la Medalla Cívica Municipal de Huamanga y se le rinda homenaje en vida en la Sesión Solemne del 27 de Julio del presente al Maestro Artesano Textil en fibra de cabuya EZEQUIEL GÓMEZ QUISPE por su valioso aporte a nuestra artesanía textil y por ser un artista ayacuchano que forma parte de la cultura viva que debe ser heredada por nuestros jóvenes y niños y por considerarlo ejemplo de una vida dedicada al arte.

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto "Mejoramiento, Ampliación, Creación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Anexos Centro y Uraypampa del Centro Poblado de Rancha, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho, por no tener el sustento documentado correspondiente por responsabilidad del contratista.

DELEGAR al Regidor Wilmer Borda Ramírez, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días lunes 25 y martes 26 de julio de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aplicación del Silencio Administrativo Positivo, formulado por Alberto Quispe Zavaleta respecto a su petición de dejar sin efecto el Acuerdo de Concejo N° 037-2016-MPH/CM (Expediente N° 7640-2016).

ACEPTAR LA RENUNCIA a partir del 21 de julio de 2016, de la Econ. Carmen Rosa Loza Samanamud en el cargo de Sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega de cargo conforme a Ley.

RECONOCER y FELICITAR a los 13 estudiantes que participaron en XVI Campeonato inter Regional de Kung Fu-Wushu, y a los representantes de la Liga 'Deportiva de KUNG FU-WUSHU AYACUCHO, desarrollado el 12 de junio del 2016 en la ciudad de Arequipa, por sus logros obtenidos de acuerdo a la siguiente relación:

RECONOCER Y FELICITAR a los miembros del Consejo de Reparaciones comprendidos en el Artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 0036-2014-JUS de fecha 21 de febrero de 2014, siendo los siguientes miembros:

RECONOCER Y FELICITAR a la Gerencia Municipal, Gerencia del Sistema de Administración Tributaria de Huamanga (SAT-H), a los Funcionarios, Directivos y Servidores nombrados y contratados, por su destacada labor al brindar la capacitación en el Curso Taller sobre el Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento para mejorar la atención al administrado, y así lograr los objetivos y metas institucionales, siendo:

APROBAR los Perfiles del Personal Integrante de la Oficina de Atención de las Personas con Discapacidad - OMAPED, cuyo resumen se indica de acuerdo al anexo 01 que forma parte Integrante de la Presente Resolución.

OBJETO Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 216-2016-EF (dispositivo que Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 para Proyectos e Inversión Pública de Infraestructura Urbana), por un monto de UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA CINCO MIL SETENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES (S/. 1,955,076.00) con cargo a la fuente de fin andamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

DECLARAR la aprobación del Adicional de Obra N° 02, por un monto de S/. 344,617.75 soles, con Deductivo Vinculante N° 02 por el monto de S/. 227,394.82 soles, resultando un monto neto de S/. 117,222.93 soles, equivalente al 6.25% del monto total del contrato original del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho".

DECLARAR procedente la Ampliación del Plazo N° 05 de la Obra "Instalación del Servicio Educativo Inicial N° 432-92 Mx de la Comunidad de Pisco Tambo, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", por 76 días calendarios, del 02 de mayo al 16 de julio de 2016.

Declarar IMPROCEDENTE la petición de reposición laboral como trabajador de la Municipalidad Provincial de Huamanga en el cargo de obrero auxiliar, regentado por el recurrente Edgar Palomino Garibay.

AMPLIAR el plazo de Transferencia de la Unidad de Licencias del Servicio de Administración Tributaria a la Sub Gerencia de Comercio Licencias y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Huamanga" por el término de (15) quince días hábiles; sin perjuicio de concluir antes del plazo solicitado.

DELEGAR al Regidor Wilmer Borda Ramírez, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día miércoles 20 de julio de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, respecto al recurso de apelación incoado por el señor Ángel Adolfo Yupanqui Calderón; al haberse determinado que carece de legitimad para obrar en el procedimiento administrativo.

Declarar IMPROCEDENTE la petición inferida por la recurrente Marcelina Concepción Ayala Cerda, respecto a dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 422-2014-MPH/A de fecha 23 de junio de 2014, que otorga el 50% de la pensión por viudez, en mérito a que dicho acto resolutivo no transgrede en ninguno de sus extremos el derecho que se le otorga (pensión por viudez).

RECTIFICAR DE OFICIO el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 090-2016-MPH/A, de fecha 11 de febrero del 2016, sobre pago de BONIFICACIONES DE ESCOLARIDAD, VACACIONES, FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD, al amparo del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, a favor de la Sra. MARÍA CONSUELO PAREDES CASTILLA, correspondiéndole la suma de S/. 23,980.00 soles, desde el 02 de enero del 2007 al 31 de agosto de 2014, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

ACOGER LA DENUNCIA planteada por el señor José Benjamín Arcos Quispe, respecto a lo dispuesto por la Resolución de Alcaldía N° 767-2015-MPH/A.

OBJETO Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 210-2016-EF (dispositivo que Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 para Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura Urbana), por un monto de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES (S/. 2,938,876.00) con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle:

ACREDITAR a los miembros de la Comisión Técnica Mixta de Vehículos Menores (mototaxis), conformado mediante Acta de Reunión de fecha 30 de junio de 2016, integrado por los siguientes miembros:

RECTIFICAR DE OFICIO el error material incurrido en el Artículo Primero y Segundo de la Resolución de Alcaldía N° 448-2016-MPH/A, de fecha 04 de julio de 2016, con el texto siguiente:

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 245-2016-MPH/A de fecha 19 de abril de 2016 mediante la cual se aprueba incorporar al Patrimonio Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga, los Bienes de Activo Fijo y Bienes Corrientes, en el extremo de que se considere los montos en soles, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:

RECTIFICAR DE OFICIO el error material incurrido en el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 217-MPH/A de fecha 04 de abril de 2016, con el texto siguiente:

DELEGAR al Regidor Faustino Flores Meneses, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días jueves 14 y viernes 15 de julio de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución de Alcaldía N° 726-2009-MPH/A de fecha 28 de diciembre del 2009 y la Resolución de Alcaldía N° 216-2011-MPH/A de fecha 15 de abril del 2011, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, en virtud de lo dispuesto en la Sentencia recaída en el Expediente 409-2011-0-00501-JR-CA-02.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTO TRAMO MUYURINA, ACOVINCHOS, DISTRITO DE QUINUA, TAMBILLO Y ACOSVINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: treintiocho millones cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos setenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles (S/. 38,419, 479. 00), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad.

CONFORMAR la Comisión Técnica para la Verificación y Gestión de Transferencia de Obras, siendo de la siguiente manera:

APROBAR el Manual de Clasificador de Cargos (CC-2016) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, cuyo texto íntegro debidamente rubricado y sellado forma parte integrante del presente acto resolutivo.

RECONOCER Y FELICITAR a los maestros próximos a cesar en los años 2016 y 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

OBJETO. Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL DE DATA CENTER DE LA SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, UBICADO EN EL PORTAL MUNICIPAL N° 044-AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO", elaborado por Consultoría Externa, que fue contratado por la Municipalidad Provincial de Huamanga.

DECLARAR procedente la solicitud de Ampliación de Plazo del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho" por CUARENTA (40) días calendario, desde el 17 de junio al 26 de julio de 2016, solicitado por el Representante Legal del Contratista CONSORCIO SEGURIDAD AYACUCHO, por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

DELEGAR al Regidor Wilmer Borda Ramírez las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972, el día jueves 30 de junio de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

APROBAR la Donación De Derechos Y Acciones De Bien Inmueble, mediante la Escritura Pública que detalla la Minuta de Donación de Derechos y Acciones de Bien Inmueble que otorga el AA.HH Vencedores del Señor de Palacio a la Municipalidad Provincial de Huamanga, en calidad de donación real y enajenación perpetua de 500 m2 del predio rústico ubicado en el sector de Ccoruhuillca Chico, predio denominado Fundo Palacio, cuyos linderos y medidas perimétricas son: Por el frente o lado este, limita con la propiedad del Donante formando una línea recta AB de 20 ml; por la mano derecha entrando o lado Norte limita con la propiedad del Donante formando una línea recta BC de 25 ml; por la mano izquierda entrando o lado sur limita con la propiedad de terceros formando una línea recta AD de 25 ml y por el fondo o lado Oeste, limita con la propiedad del Donante formando una línea recta CD de 20 ml; cuya valorización asciende a la suma de S/. 50,000.00 soles (cincuenta mil soles); para la ejecución del Expediente Técnico del Proyecto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA.HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA.VV. NUEVA CONCEPCIÓN, AA.VV. SILVO FORESTAL, AA.VV. SANTA LUISA. AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", con código SNIP N° 281184.

DELEGAR al Regidor Wilmer Borda Ramírez, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27972, los días martes 05, miércoles 06 de julio de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 04 de julio de 2016, al Tec. Mec. Hermógenes Rivas Ortiz en el cargo de Jefe de Equipo Mecánico de la Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley.

DESIGNAR a la señora ELIANA LUISA RAMOS FIGUEROA como fedatario Titular de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para la Oficina de la Procuraduría Pública Municipal, durante el Ejercicio 2016.

APROBAR la Donación de dieciséis (16) bienes muebles de propiedad del Programa JUNTOS a favor de la Municipalidad Provincial de Huamanga, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.5.1 de la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales" aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN, cuyas características se detallan de la siguiente manera: Dieciséis Motocicletas Marca Yamaha, modelo XTZ125K color blanco, dimensiones 2.09x1.12.0.81, estado de conservación malo, cuenta contable 15.03.0101, valor neto S/ 1.00, donación a favor de la Municipalidad Provincial de Huamanga:

DESIGNAR el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de Selección de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PP.JJ YURACC YURACC Y PP.JJ DE BELÉN, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO" por la modalidad de Licitación Pública, conformado de la siguiente manera:

Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 697-2015-MPH/43.47, de fecha 11 de noviembre de 2015; incoado por el recurrente Juan José Inga Acevedo.

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al Consejo Directivo de la "Asociación de Residentes Santa Isabel - Mollepata II", en el Asiento N° 013-2016, Folio N° 087-2016, del citado registro, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud del 21 de marzo de 2016 presentada por Don Alberto Quispe Zavaleta, Presidente de la asociación del Conjunto Habitacional "José Ortiz Vergara" de Ayacucho, y los señores: Clariza Ramírez R.-DNI. 28259992-Tesorera, Raúl Mayorga Loayza; Ignacio Germán Miranda O.-DNI. 28205237, Misael Flores Risco, Jaime Tioneo Bustamante, Flora J. Janampa-DNI. 28445493, y Rómulo Quicaño E.-DNI. 28247726.

Declarar PROCEDENTE, el pago de la retribución a favor del Sr. Grover Oré Palomino, en mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuesto ut supra de la presente Resolución y que con fines de reconocimiento de la deuda pendiente, se deduce de la siguiente manera, teniendo en consideración que su honorario mensual es de mil cuatrocientos soles (1,400.00): Del 17 al 31 de julio de 2015 se le adeuda.

RECONOCER Y FELICITAR, al personal de la Policía Municipal de la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Huamanga, por su asistencia a la CAPACITACIÓN DE NORMAS NACIONALES Y MUNICIPALES, siendo los siguientes:

RECONOCER y FELICITAR a los participantes en el "I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHARANGO-2016", los días 01, 02 y 03 de julio del presente año, por contribuir con el arte y la cultura, en el Cine Teatro Municipal, de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER y FELICITAR a los participantes en el "I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHARANGO-2016", los días 01, 02 y 03 de julio del presente año, por contribuir con el arte y la cultura, en el Cine Teatro Municipal, de acuerdo al siguiente detalle:

DELEGAR al Regidor Faustino Flores Meneses, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días lunes 27 y martes 28 de junio de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

AUTORIZAR el desarrollo del Taller "Prevención del Síndrome de Agotamiento Profesional", dirigido al personal de la Subgerencia de Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social, para el 01 de julio de 2016, con asistencia obligatoria, debidamente registrada, dando parte a la Unidad de Recursos Humanos.

OBJETO Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 161-2016-EF (dispositivo que Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales), por un monto de NUEVE MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 9,000,000.00) con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto "CREACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ALAMEDA-QDA. CHAQUIHUAYCCO (PTE. APURÍMAC MARGEN DERECHO- VÍA EVITAMIENTO)-AV. RAMÓN CASTILLA (8VA Y 9NA CUADRA)-AV. CUZCO (1ERA A 4TA CUADRA)-PROL. POKRA-JR. ARICA Y PJE. UNIÓN, DISTRITO DE AYACUCHO, ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY Y SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO", por el monto de S/. 26'875,144.12. (VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 12/100 SOLES), elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, con CÓDIGO SNIP N° 328631.

RECONOCER Y FELICITAR, a los Obispos que asistirán al evento de la Iglesia Católica, en el marco de las festividades por los 50 años como sede Arquidiocesana, siendo los siguientes:

RECONFORMAR la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos (CRAET) para el Año Fiscal 2016, la misma que estará conformada de la siguiente manera:

CALIFICAR la petición de nulidad de sanción administrativa formulada por el recurrente Paulo César Orellana Huamán como recurso de reconsideración contra la Resolución de Alcaldía N° 1063-2014-MPH/A, en aplicación del artículo 213° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

DELEGAR al Regidor Faustino Flores Meneses, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el día viernes 24 de junio de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

Aprobar el expediente Técnico de la Actividad: “MEJORAMIENTO DEL PUENTE SAN SEBASTIÁN, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO”.

APROBAR el "Reglamento del Funcionamiento del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dispuesta en la Directiva N° 013-2016-CG/ GPROD, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, de fecha 13 mayo del 2016.

APROBAR el "Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Huamanga-2016", dispuesta en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, de fecháis mayo del 2016.

Declarar INFUNDADO el recurso de Apelación interpuesta por el Administrado Walter Atilio Huamantinco Domínguez, contra la Resolución Denegatoria Ficta.

Declarar PROCEDENTE la aprobación del Adicional de Obra N° 02, por un monto de S/. 471,339.65 soles, con Deductivo Vinculante N° 02 por el monto de S/. 331,200.49 soles, resultando un monto neto de S/. 140,139.16 soles, equivalente al 4.45% del monto total del contrato original del Proyecto: "Mejoramiento, Ampliación, Creación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Anexos Centro y Uraypampa del CC.PP. de Rancha, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho".

Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto: "Mejoramiento, Ampliación y Creación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Anexos Centro y Uraypampa del Centro Poblado de Rancha del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", por CUARENTA Y OCHO (48) días calendario, desde el 02 de junio al 19 de julio de 2016, solicitado por el Representante Legal del Contratista CONSORCIO RANCHA, (Ejecutor), por la causal establecida en el Artículo 200°, numeral 1 Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias.

APROBAR el Expediente Técnico de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA COVADONGA I DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-REGIÓN DE AYACUCHO", con Código SNIP N° 329577, por el monto de S/. 100,000.00 (CIEN MIL y 00/ 100 SOLES), elaborado por el Ing. Agroindustrial Romel Dante Quintana Lerzundi y evaluado por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

APROBAR el Expediente Técnico de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GALLINAS DE DOBLE PROPÓSITO DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA JUAN VELASCO ALVARADO SECTOR I, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con Código SNIP N° 329467, por el monto de S/. 100,000.00 (CIEN MIL y 00/100 SOLES), elaborado por el Ing. Agroindustrial Romel Dante Quintana Lerzundi con CIP N° 142698 y evaluado por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al Comité de Gestión de la Obra "Construcción de Pistas y Veredas del PP.JJ. Yuraq Yuraq y Belén - Distrito de Ayacucho", en el Asiento N° 012-2016, Folio N° 86-2016, del citado registro:

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al nuevo Consejo Directivo de la "Organización Vecinal del "Barrio de Rio Seco", en el Asiento N° 010-2016, Folio N° 084-2016, del citado registro, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al nuevo Consejo Directivo del "Mercado de Productores Cono Norte - Covadonga" - APROCON, en el Asiento N° 009-2016, Folio N° 083-2016, del citado registro, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

CONFORMAR la Comisión para la Evaluación y Tratamiento de Jornales de Obreros, en cumplimiento de la Directiva N° 003-2013-MPH/A "Directiva para Reglamentar la Escala de Pago de Mano de Obra de los Proyectos de Infraestructura, Ambiental y Social; Ejecutados por Administración Directa de la Municipalidad Provincial de Huamanga", conformada de la siguiente manera:

PROCLAMAR, al Alcalde y Regidores del Movimiento Independiente "TRABAJEMOS TODOS POR CENTRO POBLADO DE OCCOLLO", que obtuvo la votación más alta en las elecciones de autoridades municipales del Centro Poblado de Occollo, jurisdicción del distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, realizado el día 22 de Mayo del 2016, de conformidad al siguiente detalle:

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 249-2016-MPH/A de fecha 21 de abril de 2016, en el extremo de que se mencione los nombres y apellidos, sus respectivos DNI, cargo funcional, así como el papel que desempeñan dentro de la institución de cada uno de los miembros de la Comisión Especial de Cautela-CEC, para el Período de Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestarios de los Ejercicios 2016 y 2017, siendo de la siguiente manera:

APROBAR Expediente denominado "Estudio de Caracterización y Propuesta para un Sistema de Espacios Públicos de Recreación en la Ciudad de Ayacucho", remitido por el Director Ejecutivo del Programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco del Convenio Específico de Asistencia Técnica N° 363-2015-VIVIENDA.

APROBAR la Directiva N° 001-2016-MPH/12.55, denominada "Directiva que Establece los Lineamientos que Regulan la Administración del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Huamanga", presentada por la Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 17 de junio de 2016, al CPC. Emiliano Coronado Aronés en el cargo de Sub Gerente de Control Técnico de Transporte Público de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 20 de junio de 2016, al CPC. Américo Apaico Palomino en el cargo de Sub Gerente de Control Técnico de Transporte Público de la Municipalidad Provincial de Huamanga, con nivel remunerativo F-2, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

OBJETO Aprobar la Directiva N° 002-2016-MPH/17, "Directiva Interna de Programación, Ejecución y Evaluación de los Planes de Acción para el Cumplimiento de las Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para el Año Fiscal 2016".

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 05 de la Obra: "Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la I.E.I 432-25MX-U, Señor de la Picota del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Gerencia Municipal N° 185-2015-MPH/GM, mediante la cual se resolvió Iniciar el Proceso Administrativo Disciplinario al Blgo. Marco Chipana Gonzales, y al Lic. Alejandro Bautista Prado.

DESIGNAR a dos representantes Titular y Alterno, ante la Comisión Regional Multisectorial de Acción Contra la Trata de Personas, de la siguiente: manera:

RECONFORMAR la Comisión Evaluadora de Deudas Pendientes de Beneficios Sociales de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el presente Ejercicio Fiscal 2016, en el siguiente detalle:

APROBAR la transferencia definitiva de todos los Bienes Patrimoniales al Puesto de Salud Los Olivos para su Administración Directa, Bienes Patrimoniales que fueron adquiridos en el año 2010, con el Proyecto 2.114286 "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Los Olivos de la MicroRed de Salud San Juan Bautista, Red de Salud Huamanga, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga - Ayacucho", bienes que se detalla en el siguiente cuadro:

APROBAR la Baja Físico Contable en los Estados Financieros y en el Inventario Físico General de los Bienes Patrimoniales que fueron entregados en calidad de donación a los 15 distritos de la Provincia de Huamanga, en el marco del cumplimiento al componente 04.01 Equipamiento de las DEMUNAS del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Equipamiento de las Defensorías Municipales del Niño Niña y Adolescentes en los 15 Distritos, Provincia de Huamanga-Ayacucho", en cumplimiento a la Directiva N° 001-2015/SBN, aprobada con Resolución N° 046-215/SBN, denominada "Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales" de conformidad a Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, bienes que se detalla en el siguiente cuadro:

DELEGAR al Regidor Wilmer Borda Ramírez, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27972, los días jueves 16 y viernes 17 de junio de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

DESIGNAR como integrantes de la Comisión de Transferencia de la Unidad de Licencias del Servicio de Administración Tributaria a la Subgerencia de Comercio Licencias y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a los siguientes:

Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 01, por un monto de S/. 42,966.30 soles, con deductivo de obra por S/. 42, 966.30 soles, resultando un monto de S/. 00.00 soles para la obra: "Construcción de Pistas y Veredas de la 1ra y 2da Cuadra del Jr. Faucett y 3ra Cuadra del Jr. Puno del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho".

APROBAR la Baja Físico Contable de un monitor, el mismo que fue repuesto por el Sr. Vladimir Rodríguez Ayala en cumplimiento a la Directiva 001-2015-MPH/UBP y así mismo a la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su Reglamento Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, bien que se detalla en el siguiente cuadro:

RECONFORMAR a los miembros del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), de los Trabajadores de la Municipalidad provincial de Huamanga, debiendo quedar integrado por los siguientes funcionarios y servidores.

DAR POR CONCLUIDA la encargatura a partir del 13 de junio de 2016, al CPC. John Alex Pérez Contreras en el cargo de Jefe de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 14 de junio de 2016, a la CPC. Rihivilinda Hilario Lucana en el cargo de Jefe de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Huamanga, con nivel remunerativo F-2, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 13 de junio de 2016, al Ing. Guido Benjamín Jerí Godoy en el cargo de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 14 de junio de 2016, al Ing. Ovidio García Auccasi en el cargo de confianza de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 13 de junio de 2016, a la CPC. Rihivilinda Hilario Lucana en el cargo de Jefe de la Unidad de Racionalización y Estadística de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley. DESIGNAR, a partir del 14 de junio de 2016, al Econ. Abdón Avilés Carrasco en el cargo de Jefe de la Unidad de Racionalización y Estadística de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto, "CONSTRUCCION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO-V ETAPA", ITEM 1, JR LIMA, JR CALLAO, JR. BELLIDO y COLECTOR 7 VUELTAS", con código de SNIP N° 89319, por el monto de S/. 20'814,624.17 (Veinte millones ochocientos catorce mil seiscientos veinticuatro con 17/100 Soles), estando comprendido de acuerdo a la siguiente Estructura Funcional Programática:

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra: "Creación de Local Multiuso en la Comunidad de Rancha del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho", en los términos siguientes:

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 356-2016-MPH/A de fecha 25 de mayo de 2016, sobre Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra Creación de Pistas y Veredas en Prolongación de Av. 26 de enero y Jr. José Olaya del AA.HH. Wari Accopampa del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Ayacucho", en el extremo de los considerandos 4, 5 y 7 y la parte resolutiva las cuales deben considerarse como días hábiles y no como días calendarios y, respecto al plazo del 10 de mayo al 09 de junio de 2016.

DECLARAR no ha lugar iniciar el Proceso Administrativo Disciplinario al Sr. Edgar Oriundo Vergara en su condición de Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, a razón de haber operado la prescripción de la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario.

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aprobación del Adicional de Obra N° 03 con Deductivo Vinculante N° 03, del Proyecto "Mejoramiento, Ampliación, Creación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Anexos Centro y Uraypampa del C.P. de Rancha, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho".

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Aprobación del Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01, del Proyecto "Mejoramiento, Ampliación, Creación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Anexos Centro y Uraypampa del C.P. de Rancha, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho".

RECONOCER a los miembros del Municipio Escolar de la Institución Educativa Pública "San Juan de la Frontera" del AA.HH. Gral. "Juan Velasco Alvarado"- Mollepata I, integrada por:

Declarar IMPROCEDENTE, el pedido incoado por los servidores Juan Pacotaype Quisuruco, Maximiliano Sulca León, Eugenio Berrocal Sulca, Elman Manzueto Quispe Vilca, Celestino Palomino Gamboa, Carlos Quispe Quispe, Marleny Oré Díaz, Máximo Lozano Cuba, Alonso Meneses Mendieta, Vladimir Rodríguez Ayala, Julio César Gálvez Auccatoma, María Consuelo Paredes Castilla, Antonio Quispe Sulca, Sonia Saavedra Morales, Armando Godoy Ochoa, Rosa Luz Ccopa Zavala, Reynaldina Karina del Prado Najarro, Hugo Fredy Anchayhua Chate, respectivamente, en su condición de contratados por la modalidad de Servicios Personales repuestos a mérito de sus respectivas sentencias judiciales por cuanto no existe pacto colectivo alguno para el Ejercicio Fiscal 2016, petición que fue inferida por los recurrentes.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra: "Construcción de Pistas y Veredas de la 1ra y 2da Cuadra del Jr. Fauccett y 3ra Cuadra de Jr. Puno, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho", en los términos siguientes

INSCRIBIR, en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al nuevo Consejo Directivo de la Junta Vecinal del "Asentamiento Humano Buenos Aires de Mollepata II - Distrito de Ayacucho", en el Asiento N° 011-2016, Folio N° 085-2016, del citado registro, únicamente con fines organizacionales para realizar trámites administrativos ante las instituciones públicas y privadas.

MODIFICAR, a los miembros del Consejo de Administración, de la Actividad “Pescado para Todos”, la cual se detalla:

PROCLAMAR, al Alcalde y Regidores del Movimiento Independiente "UNION POR EL VALLE", que obtuvo la votación más alta en las elecciones de autoridades municipales del Centro Poblado de San Martín de Paraíso, jurisdicción del distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, realizado el día 15 de Mayo del 2016, de conformidad al siguiente detalle:

CONFORMAR la Comisión para la Transferencia del Centro de Atención Socioemocional para Víctimas de Violencia Familiar y Sexual - CASE, a efectos de dar conocimiento al Gobierno Regional de Ayacucho y continuar las acciones que conlleven a la transferencia del CASE, integrada por:

DETERMINAR que son de dominio y competencia de la Municipalidad Provincial de Huamanga los componentes del Expediente Técnico del Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA.VV. NUEVA CONCEPCIÓN, AA. W, SILVO FORESTAL, AA.VV SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA.VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO” con CÓDIGO SNIP 281184, los cuales se detallan de la siguiente manera:

APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ ORTIZ VERGARA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO”, con un presupuesto ascendente a la suma de S/. 1'955,076.41 (Un Millón Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Setenta y Seis y 41/100 Nuevos Soles), viabilizado con Código SNIP N° 178494. La misma que será ejecutado bajo la modalidad de Administración Presupuestaria Indirecta, siendo el plazo de ejecución de Ciento Veinte Días, quedando autorizado su ejecución correspondiente, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución, formando parte del presente acto resolutivo el Expediente Técnico Completo; así mismo el proyecto está comprendido de acuerdo a la siguiente Estructura Funcional Programática:

DELEGAR al Regidor Faustino Flores Meneses, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días lunes 06 y martes 07 de junio de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas tal Titular.

DESTITUIR de la Municipalidad Provincial de Huamanga al Sr. Máximo Villagaray Yance por haber incurrido falta de carácter disciplinario previsto en el-Art. 85 Faltas de carácter disciplinario son los literales siguientes: a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento, d) La negligencia en el desempeño de sus funciones, j) Las ausencias injustificadas por mas tres (3) días consecutivos, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECTIFICAR DE OFICIO el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 357-2016-MPH/A de fecha 25 de mayo de 2016, con el texto siguiente:

RECONOCER a los miembros del Municipio Escolar del I.E.P. "República Bolivariana de Venezuela" del AA.HH Los Artesanos, aprobado con Resolución Directoral N° 035-2016-IEP RVB-A, integrada por:

OBJETO Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

RECONFORMAR a los miembros que serán los responsables de firmar el Acta definitiva de Entrega y Recepción Física de Bienes y el Acta de Transferencia Patrimonial Contable en representación de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en el marco del Convenio Interinstitucional y el marco de Ejecución del PIP con N° 152498 de los bienes, que corresponde a la Licitación Pública Internacional N° 002-2014-MINAM-BID; quedando conformado de la siguiente manera:

DECLARAR Hijo Destacado a Manuel Prado Alarcón y la entrega de la Insignia Municipal al Mérito por la Labor Destacada por ser un artista ayacuchano que forma parte de la cultura viva que debe ser heredada por nuestros jóvenes y niños y por considerarlo ejemplo de una vida dedicada al arte y al folklore.

Declarar PROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de las Infraestructuras de Servicio Básico en Zonas de Pobreza y Extrema Pobreza, Provincia de Huamanga - Ayacucho", por el período de 275 días calendario (9 meses), comprendido del 22 de marzo al 21 de diciembre de 2016, por los fundamentos señalados en los considerandos.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil. "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PP.JJ. YURACC YURACC Y PP.JJ. DE BELÉN, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Cuatro millones novecientos catorce mil doscientos veintiséis con 32/100 Nuevos Soles (S/. 4,914, 226. 32), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el ANEXO SNIP 16 de Evaluación del PIP Mayor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

Declarar PROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 de la Obra: "Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Inicial N° 432-25 MX-U Señor de la Picota, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho" por el periodo de veinticinco (25) días calendarios computados del 01 al 25 de mayo de 2016.

APROBAR la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a nivel - de Perfil "CREACIÓN DE GRADERÍAS PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PASAJES JOSÉ OLAYA, CERRO VERDE Y SIMÓN BOLÍVAR DEL SECTOR RIO SECO, BARRIO YURACC YURACC EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por el monto: Doscientos ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta y siete con 90/100 Nuevos Soles (S/289,857.90), Emitida por la Unidad de Programación e Inversiones-OPI Local a través del Responsable de la Unidad de Programación e Inversiones y proveído de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, detallados en el FORMATO SNIP 06 de Evaluación del PIP Menor, y el Formato SNIP-09 de declaración de Viabilidad que forma parte integral de la presente Resolución.

RECONOCER Y FELICITAR al Personal Obrero (Tareo) y Personal Administrativo del Proyecto Áreas Verdes (Locación de Servicios), por la labor destacada en las festividades de Semana Santa, de acuerdo al siguiente detalle:

APROBAR el Acta Final de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el año 2017, celebrado entre la Municipalidad Provincial de Huamanga y el Sindicato de Trabajadores Municipales-SITRAMUN.

MODIFICAR Resolución de Alcaldía N° 363-2016-MPH/A de fecha 26 de mayo de 2016 en su Artículo Primero en el extremo de que se mencione el texto siguiente: "Aprobar la donación del Tractor Oruga marca GURIA modelo INCA-513, con gancho grúa, serie chasis N° 112340 a la Municipalidad Provincial de Angaraes - Huancavelica dada de baja mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 004-2003-MPH/GM de fecha 29 de octubre de 2003".

MODIFICAR a los miembros responsables del manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Huamanga; y que forman parte integrante de la presente Resolución:

RECTIFICAR DE OFICIO el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 321-2016-MPH/A de fecha 12 de mayo de 2016, con el texto siguiente:

MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 546-2015-MPH/A de fecha 30 de julio de 2015, mediante la cual se conforma la Comisión para las Altas y Bajas y Enajenación de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el Año Fiscal 2016, quedando con el siguiente detalle:

RECONFORMAR la Comisión Paritaria para la Negociación Colectiva del Pliego de Reclamos del Sindicato de Obreros de la Municipalidad Provincial de Huamanga (SOMPH), para el Periodo 2017, siendo los siguientes:

DELEGAR a la Regidora Yony Zonia Araujo Oré, las atribuciones de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecidas en los numerales 1, 4, 6, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 32, 33 y 34 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los días lunes 30 y martes 31 de mayo de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas al Titular.

APROBAR la donación de la Retroexcavadora marca FIAT ALLYS, modelo F-18 color amarillo del año 1990 a la Municipalidad Provincial de Angaraes - Huancavelica dada de baja mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 004-2003-MPH/GM de fecha 29 de octubre de 2003.

DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE de la Provincia de Huamanga, al Abog. Iván F. Torres Acevedo, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jauja, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

RECONFORMAR la Comisión de Evaluación y Selección de Personal CAS para el año 2016, la misma que queda conformada de la siguiente manera:

DESIGNAR al Director de Administración y Finanzas CPC. CARLOS CELESTINO JAYO CHOQUE, como responsable de la Aprobación de Expedientes de Contratación y Bases Administrativas de conformidad al Artículo 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y asimismo, conforme al Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Directiva N° 03-2016-OSCE/CD, DELEGAR funciones al citado funcionario para la Aprobación de Modificaciones del Plan Anual de Contrataciones.

DAR POR CONCLUIDA la encargatura a partir del 24 de mayo de 2016, al Ing. Luis Fernando Dávila Rabanal en el cargo de Sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley.

RECONOCER a los servidores que cumplen 25 y 30 años de servicios dentro de la Administración Pública, siendo los siguientes:

CESAR a los servidores Sr. LUPECINO ARMANDO BUSTAMANTE YUPANQUI y Sr. MÁXIMO PILLACA CCASANI por la causal de límite de edad, a partir de la fecha de expedición del acto administrativo, por los fundamentos expuestos precedentemente.

Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra creación de Pistas y Veredas en Prolongación de Av. 26 de enero y Jr. José Olaya del .HH. Wari Accopampa del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Ayacucho", en los términos siguientes:

Declarar IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01, porque la causal manifestada por el Contratista sobre la "demora en recibir la Resolución de Aprobación de Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01, por parte de la Entidad" no corresponde, ya que a la fecha de solicitud de la Ampliación de Plazo, la Entidad aún cuenta con plazo amplio para pronunciarse con respecto al Adicional de Obra N° 01. En ese sentido la definición de la ubicación de PTAR se halla dentro del Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01, hasta mientras no se defina dicha ubicación en el referido adicional de obra, la causal continuará y será ocasión para que el Contratista solicite otra Ampliación de Plazo.

DECLARAR INFUNDADO el Recurso Impugnativo de Apelación incoado por el recurrente LÓPEZ CHERO MARÍN DIOMAR contra la Resolución de Gerencia N° 956-2015-MPH/43.47 de fecha 28 de diciembre de 2015, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

NO HABER mérito a pronunciamiento sobre el fondo del asunto, respecto al recurso de apelación incoado por la Sra. Martha Quispe Juscamaita; al haberse determinado que la recurrente carece de legitimad para obrar en el procedimiento administrativo.

RECTIFICAR DE OFICIO el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 793-2015-MPH/A de fecha 10 de noviembre de 2015, con el texto siguiente:

RECONOCER Y FELICITAR a los Ponentes del "Seminario Huamanga Prehispánico y Colonial, una revisión de su Historial", por la Conmemoración de los 476° Aniversario de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga, de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER Y FELICITAR a los Guías Oficiales de Turismo, pertenecientes a la ASOCIACIÓN DE GUÍAS OFICIALES DE TURISMO AYACUCHO (AGOTURA), los cuales demostraron el profesionalismo y conocimiento de la riqueza cultural qué cuenta la región, siendo de total satisfacción de los guiados turísticos, siendo los siguientes:

CONFORMAR una Comisión Técnica, cuyo objetivo y fin es la de evaluar, analizar, mejorar y actualizar los lineamientos de una nueva directiva que comprenda las Directivas Nros. 001-2012-MPH/A y 001-2013-MPH/A, e incluya además el proyecto de Directiva 001-2016-MPH/A, integrada por los siguientes miembros:

Declarar PROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en la Comunidad de Sacsamarca, Distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga-Ayacucho" por el periodo de treinta (30) días calendarios computados del 02 de mayo al 31 de mayo de 2016.

APROBAR la donación de derechos y acciones de bien inmueble, a través de Escritura Pública de la Notaría Hinostroza Aucasime, otorgada por el Asentamiento Humano Señor de Palacio a favor de la Municipalidad Provincial de Huamanga, conforme consta en el Registro N° 40, Escritura N° 1077, Minuta N° 1077 de la Notaría Hinostroza Aucasime para la Ejecución del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Desagüe en el Asentamiento Humano Vencedores del Señor de Palacio, AA.VV. Nueva Concepción, AA.VV. Silvo Forestal, AA.VV. Santa Luisa, AA. VV. San Felipe Alto y AA.VV. La Florida del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho".

DESIGNAR a los funcionarios Responsables de Implementar Recomendaciones Formuladas en Informes de Control, en mérito de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, aprobada con Resolución de Contraloría N° 120- 2016-CG de fecha 3 de mayo de 2016, siendo los siguientes:

DAR POR CONCLUIDA la designación a partir del 18 de mayo de 2016, del Lic. Alejandro Bautista Prado en el cargo de Jefe de la Unidad de Presupuesto y Planes de la de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley.

DESIGNAR, a partir del 19 de mayo de 2016, a la Econ. Esther Bautista Ortega en el cargo de Jefe de la Unidad de Presupuesto y Planes de la Municipalidad Provincial de Huamanga, con Nivel remunerativo F-2, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

AUTORÍCESE la publicación del Edicto Matrimonial y DECLARAR la capacidad legal de los Contrayentes: DON  MARCO ANTONIO DONAYRE RIVADENEYRA; Y DOÑA: TAÑÍA VIANNEY MOLINA CHÁVEZ

OBJETO: Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 048- 2016-EF (dispositivo que autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2016, para la continuidad de proyectos de inversión pública y acciones de mantenimiento a favor de diversos Gobiernos Locales), por un monto de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS OLES (S/. 1,894,166.00) con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle:

OBJETO: Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de los dispuestos en Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

DAR POR CONCLUIDO la encargatura a partir del 29 de febrero de 2016, a la Abog. Mariella Pilar Orellana Huamán en el cargo de Procurador Público Municipal, de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dándole las gracias por los servicios prestados y debiendo hacer la entrega conforme a Ley.

DESIGNAR, a partir del 01 de marzo de 2016, al Abog. Hernán Mitacc Quispe, en el cargo de Procurador Público Municipal, de la Municipalidad Provincial de Huamanga, debiendo asumir sus funciones conforme a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.